# Projekt Erweiterung eines Bürogebäudes im Industriepark Frankfurt-Höchst Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten Vergeben · Ausschreibung **Der Zuschlag ist erteilt. Die Seite bleibt zum Nachschlagen erhalten.** Ähnliche offene Ausschreibungen: - [Fugen- und Betonsanierung Terminal 2](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_TPZRFG6BJHBTT5MVK9H25HF6MJ/fugen-und-betonsanierung-terminal-2) - [MKK-Vierte-Grundschule-ERL](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_226R3469P46J2KK7XRHZFSDS35/mkk-vierte-grundschule-erl) - [Rückbau Schadstoffe / Abbruch](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_9PX0RSXW8THYE19F6STDYBKMWS/rueckbau-schadstoffe-abbruch) - [Neubau Grundschule Goddelsheim, Elektroinstallationsarbeiten](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_JW108RBKRK6NM0E7C79X7J55BR/neubau-grundschule-goddelsheim-elektroinstallationsarbeiten) - [Trasse West I – Fernwärmerohrleitungsbau Abschnitt Süd, Los 3.2.1](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_SEGJY9J6FV6AZ9NFBVS8Y7NWRW/trasse-west-i-fernwaermerohrleitungsbau-abschnitt-sued-los-3-2-1) ## Auf einen Blick Contargo GmbH & Co. KG schreibt Dachabdichtungs- und -dämmarbeiten (CPV 45261410) in Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712) aus. Der Zuschlag ist erteilt. Verfahrensart: Offenes Verfahren. ### Aus der Bekanntmachung Die Auftraggeberin (im Folgenden: AG) schreibt vorliegend die Dachabdich-tungs- und Klempnerarbeiten für den Erweiterungsneubau eines Bürogebäudes im Industriepark Frankfurt-Höchst im Rahmen einer geförderten Maßnahme europaweit aus. Eine ausführliche Projektbeschreibung und das entsprechende Leistungssoll sind dem Leistungsverzeichnis mit den entsprechenden Anlagen (Teil des An-lagenkonvoluts 03) zu entnehmen. Es wird den Bietern dringend empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes von den örtlichen Gegebenheiten und den auszuführenden Arbeiten im Rahmen einer Ortsbesichtigung ein genaues Bild zu machen, um Fehleinschätzungen bei der Preisbildung zu vermeiden. Sollte sich der bezuschlagte Bieter später auf Umstände berufen, welche bei einer Ortsbesichtigung erkennbar gewesen wären, ist er mit diesem Vorbringen präkludiert. Die Anmeldung für eine entsprechende Ortsbesichtigung erfolgt über die Nachrichtenfunktion des Vergabeportals. Für die weiteren Besonderheiten bei der Ortsbesichtigung siehe die Erläuterungen im Leistungsverzeichnis (Teil des Anlagenkonvoluts 03). Der Leistungszeitraum für die hier ausgeschriebenen Leistungen wird voraussichtlich zwischen Mitte Dezember 2026 und Ende April 2027 liegen. Die Ar-beiten gliedern sich im Wesentlichen in drei Abschnitte. Die Dachbegrünung ist erst nach der Montage der Heizung und Lüftung möglich. Die Fallrohre können erst nach Aufbringen des Außenputzes angebracht werden. Ausführungsbeginn ist voraussichtlich der 14.12.2026. Für die Fertigstellung ist der · 30.04.2027 (Endfertigstellungstermin) einzuhalten. Der Auftragnehmer hat nach Auftragserteilung einen Bauzeitenplan, eine Baustelleneinrichtungsplan und ein Geräteverzeichnis aufzustellen und spätestens 12 Werktage vor Ausführung der Leistungen der Bauleitung vorzulegen. ACHTUNG: In Bezug auf die Terminplanung sind unbedingt die Vorgaben aus dem vom Auftraggeber vorgegebenen Rahmenterminplan (Teil des Anlagenkonvoluts 03) zu beachten. Sie sind freundlich eingeladen, anhand dieser Aufforderung und den diesem Schreiben beiliegenden Vergabe-/Vertragsbedingungen ein Angebot abzugeben. Bitte benutzen Sie hierfür die beigefügten Formularblätter. Erläuternd wird zu den Grundlagen des Angebots auf Folgendes hingewiesen: · Das genaue Leistungssoll ergibt sich aus dem Leistungsverzeichnis mit den entsprechenden Anlagen (Teil des Anlagenkonvoluts 03). · Die im Leistungsverzeichnis genannten Qualitäten als Grundlage der vorliegenden Planungsinhalte sind als Mindestanforderungen zu verstehen. · Vertragliche Einzelheiten sind den Besonderen Vertragsbedingungen (BVB – Einheitspreisvertrag - Anlage 04) zu entnehmen. · Der Auftragnehmer wird verpflichtet, eine Bauleistungsversicherung auf seine Kosten abzuschließen. Der Versicherungsnachweis ist bis Baubeginn beim AG einzureichen (siehe § 14 Abs. 1 der BVB– Einheitspreisvertrag - Anla-ge 04). · Der obsiegende Bieter wird vor der eigentlichen Zuschlagserteilung aufgefordert, die entsprechende Urkalkulation beim AG einzureichen. · Die Formulare VHB Bund 221 „Preisermittlung bei Zuschlagskalkulati-on“ und 222 „Preisermittlung über die Endsumme“ werden ggf. im Rah-men der Angebotsprüfung durch die Vergabestelle angefordert. Die vorge-nannten Formulare müssen nicht mit dem Angebot eingereicht werden. ## Eckdaten - Status: Vergeben - Frist: Keine Frist in der Bekanntmachung - Auftraggeber: Contargo GmbH & Co. KG, Mannheim, DE - Leistungsort: Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712) - Haupt-CPV: Dachabdichtungs- und -dämmarbeiten (CPV 45261410) - Verfahrensart: Offenes Verfahren - Lose: 1 - Erstmals veröffentlicht: 14\. Oktober 2026, 08:09 Uhr (UTC+02:00) Quelle: [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/48692a90-8bc8-44d7-8331-2c4e830a46c7). Jede Angabe stammt aus der amtlichen Bekanntmachung, zuletzt geprüft am 27. Oktober 2026, 04:30 Uhr (UTC+01:00). Faktenblatt: [Inteliwert-Faktenblatt: Projekt Erweiterung eines Bürogebäudes im Industriepark Frankfurt-Höchst Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten – Contargo GmbH & Co. KG. Ein Produkt der Bandpey GmbH.](https://inteliwert.com/cards/opp_0X23HHPV2HWRCHZAFGTG5FENTR/ntv_NW8MFRMQF1VDAPBCS6C4TYM50M/de-sheet.png) (PNG, 1600 × 900) ## Lose (1) ### Los LOT-0001: Projekt Erweiterung eines Bürogebäudes im Industriepark Frankfurt-Höchst Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten Die Auftraggeberin (im Folgenden: AG) schreibt vorliegend die Dachabdich-tungs- und Klempnerarbeiten für den Erweiterungsneubau eines Bürogebäudes im Industriepark Frankfurt-Höchst im Rahmen einer geförderten Maßnahme europaweit aus. Eine ausführliche Projektbeschreibung und das entsprechende Leistungssoll sind dem Leistungsverzeichnis mit den entsprechenden Anlagen (Teil des An-lagenkonvoluts 03) zu entnehmen. Es wird den Bietern dringend empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes von den örtlichen Gegebenheiten und den auszuführenden Arbeiten im Rahmen einer Ortsbesichtigung ein genaues Bild zu machen, um Fehleinschätzungen bei der Preisbildung zu vermeiden. Sollte sich der bezuschlagte Bieter später auf Umstände berufen, welche bei einer Ortsbesichtigung erkennbar gewesen wären, ist er mit diesem Vorbringen präkludiert. Die Anmeldung für eine entsprechende Ortsbesichtigung erfolgt über die Nachrichtenfunktion des Vergabeportals. Für die weiteren Besonderheiten bei der Ortsbesichtigung siehe die Erläuterungen im Leistungsverzeichnis (Teil des Anlagenkonvoluts 03). Der Leistungszeitraum für die hier ausgeschriebenen Leistungen wird voraussichtlich zwischen Mitte Dezember 2026 und Ende April 2027 liegen. Die Ar-beiten gliedern sich im Wesentlichen in drei Abschnitte. Die Dachbegrünung ist erst nach der Montage der Heizung und Lüftung möglich. Die Fallrohre können erst nach Aufbringen des Außenputzes angebracht werden. Ausführungsbeginn ist voraussichtlich der 14.12.2026. Für die Fertigstellung ist der · 30.04.2027 (Endfertigstellungstermin) einzuhalten. Der Auftragnehmer hat nach Auftragserteilung einen Bauzeitenplan, eine Baustelleneinrichtungsplan und ein Geräteverzeichnis aufzustellen und spätestens 12 Werktage vor Ausführung der Leistungen der Bauleitung vorzulegen. ACHTUNG: In Bezug auf die Terminplanung sind unbedingt die Vorgaben aus dem vom Auftraggeber vorgegebenen Rahmenterminplan (Teil des Anlagenkonvoluts 03) zu beachten. Sie sind freundlich eingeladen, anhand dieser Aufforderung und den diesem Schreiben beiliegenden Vergabe-/Vertragsbedingungen ein Angebot abzugeben. Bitte benutzen Sie hierfür die beigefügten Formularblätter. Erläuternd wird zu den Grundlagen des Angebots auf Folgendes hingewiesen: · Das genaue Leistungssoll ergibt sich aus dem Leistungsverzeichnis mit den entsprechenden Anlagen (Teil des Anlagenkonvoluts 03). · Die im Leistungsverzeichnis genannten Qualitäten als Grundlage der vorliegenden Planungsinhalte sind als Mindestanforderungen zu verstehen. · Vertragliche Einzelheiten sind den Besonderen Vertragsbedingungen (BVB – Einheitspreisvertrag - Anlage 04) zu entnehmen. · Der Auftragnehmer wird verpflichtet, eine Bauleistungsversicherung auf seine Kosten abzuschließen. Der Versicherungsnachweis ist bis Baubeginn beim AG einzureichen (siehe § 14 Abs. 1 der BVB– Einheitspreisvertrag - Anla-ge 04). · Der obsiegende Bieter wird vor der eigentlichen Zuschlagserteilung aufgefordert, die entsprechende Urkalkulation beim AG einzureichen. · Die Formulare VHB Bund 221 „Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation“ und 222 „Preisermittlung über die Endsumme“ werden ggf. im Rah-men der Angebotsprüfung durch die Vergabestelle angefordert. Die vorge-nannten Formulare müssen nicht mit dem Angebot eingereicht werden. - CPV: Dachabdichtungs- und -dämmarbeiten (CPV 45261410), Klempnerarbeiten (CPV 45261300) - Ort: Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712) ## Verlauf - 14\. Oktober 2026, 08:09 Uhr (UTC+02:00): Zuschlagsbekanntmachung, Bekanntmachung, Version 01 (Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung), [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/48692a90-8bc8-44d7-8331-2c4e830a46c7) - 13\. Oktober 2026: Zuschlag. Zuschlag an: Rudi Metzler GmbH; Auftragswert: 83\.567,69 € zzgl. MwSt.; Eingegangene Angebote: 3 ## Einordnung - CPV-Codes: Dachabdichtungs- und -dämmarbeiten (CPV 45261410); Klempnerarbeiten (CPV 45261300) - NUTS-Regionen: Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712) - Weitere Beteiligte in der Bekanntmachung: Rudi Metzler GmbH (Bieter); Rudi Metzler GmbH (Zuschlag) ## Amtliche Unterlagen In der indexierten Bekanntmachung wurden keine Unterlagen gefunden. ## Fragen und Antworten ### Wer ist der Auftraggeber? Contargo GmbH & Co. KG, Mannheim, DE. ### Was wird beschafft (CPV)? Dachabdichtungs- und -dämmarbeiten (CPV 45261410) und Klempnerarbeiten (CPV 45261300). ### Wo wird die Leistung erbracht (NUTS)? Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712). ### Ist die Ausschreibung in Lose aufgeteilt? Nein, die Bekanntmachung nennt ein einziges Los. ### Welche Verfahrensart gilt? Offenes Verfahren. ### Wie gebe ich ein Angebot ab? Über die amtliche Bekanntmachung oder das darin genannte Portal. Inteliwert gibt keine Angebote ab. [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/48692a90-8bc8-44d7-8331-2c4e830a46c7) ### Bin ich teilnahmeberechtigt? Inteliwert beurteilt keine Teilnahmeberechtigung. Die Eignungskriterien stehen in der amtlichen Bekanntmachung. [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/48692a90-8bc8-44d7-8331-2c4e830a46c7) ## Weitere Ausschreibungen dieses Auftraggebers Weitere veröffentlichte Ausschreibungen dieses Auftraggebers in den indexierten Bekanntmachungen, offene zuerst. - [Projekt Erweiterung eines Bürogebäudes im Industriepark Frankfurt-Höchst Fenster, Außentüren und Sonnenschutz](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_2SB9D0CSMMFPX53F0TVSSTKDYB/projekt-erweiterung-eines-buerogebaeudes-im-industriepark-frankfurt-hoechst-fens) Vergeben · Auftraggeber: Contargo GmbH & Co. KG · Ort: DE712 (Hessen) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/dcddfbb3-7e52-470a-9ecf-4e24952ad4bd), Zuletzt geprüft am 27.10.2026, 04:30 Uhr (UTC+01:00) ## Ähnliche Ausschreibungen - [Fugen- und Betonsanierung Terminal 2](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_TPZRFG6BJHBTT5MVK9H25HF6MJ/fugen-und-betonsanierung-terminal-2) Offen · Auftraggeber: Fraport AG · Ort: DE712 (Hessen) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/b430a2e6-2e1e-4fdf-a1d5-30ac3215a145), Zuletzt geprüft am 07.11.2026, 21:30 Uhr (UTC+01:00) - [MKK-Vierte-Grundschule-ERL](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_226R3469P46J2KK7XRHZFSDS35/mkk-vierte-grundschule-erl) Offen · Auftraggeber: Harald Nickel Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft · Ort: DE719 (Hessen) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/e4b1831f-4962-4814-b6c2-a27119694dec), Zuletzt geprüft am 07.11.2026, 18:30 Uhr (UTC+01:00) - [Rückbau Schadstoffe / Abbruch](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_9PX0RSXW8THYE19F6STDYBKMWS/rueckbau-schadstoffe-abbruch) Offen · Auftraggeber: Fraport AG · Ort: DE712 (Hessen) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/65d7b34d-6ae3-4595-9925-ad622c3ca59f), Zuletzt geprüft am 07.11.2026, 18:30 Uhr (UTC+01:00) - [Neubau Grundschule Goddelsheim, Elektroinstallationsarbeiten](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_JW108RBKRK6NM0E7C79X7J55BR/neubau-grundschule-goddelsheim-elektroinstallationsarbeiten) Offen · Auftraggeber: Landkreis Waldeck-Frankenberg · Ort: DE736 (Hessen) · Frist: 17\.11.2026, 10:00 Uhr (UTC+01:00) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/446d99fe-1d5a-4669-be6d-e46011aaacf2), Zuletzt geprüft am 07.11.2026, 18:30 Uhr (UTC+01:00) - [Trasse West I – Fernwärmerohrleitungsbau Abschnitt Süd, Los 3.2.1](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_SEGJY9J6FV6AZ9NFBVS8Y7NWRW/trasse-west-i-fernwaermerohrleitungsbau-abschnitt-sued-los-3-2-1) Offen · Auftraggeber: ENTEGA AG · Ort: DE711 (Hessen) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/14c28d79-f915-47c3-bbce-eb87b16ac747), Zuletzt geprüft am 07.11.2026, 18:30 Uhr (UTC+01:00) - [Gebäudeautomation (KG 480)](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_YQ1Y0GG60ZGVR62HZEXBM943XG/gebaeudeautomation-kg-480) Offen · Auftraggeber: Fraport AG · Ort: DE712 (Hessen) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/9b51caa6-cd10-415b-9176-c639d6709b18), Zuletzt geprüft am 07.11.2026, 11:30 Uhr (UTC+01:00) ## Quelle - Herausgeber: Bekanntmachungsservice - Lizenz: [CC0 1.0](https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) - Amtliche Bekanntmachung: [https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/48692a90-8bc8-44d7-8331-2c4e830a46c7](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/48692a90-8bc8-44d7-8331-2c4e830a46c7) - Zuletzt geprüft: 27\. Oktober 2026, 04:30 Uhr (UTC+01:00) Maßgeblich ist die amtliche Bekanntmachung. Inteliwert zeigt, was in ihr steht, und verlinkt sie. --- Page: https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_0X23HHPV2HWRCHZAFGTG5FENTR/projekt-erweiterung-eines-buerogebaeudes-im-industriepark-frankfurt-hoechst-dach Inteliwert is a product of Bandpey GmbH, an international data and AI software company in Munich, Germany, founded and led by Roozbeh Bandpey. Bandpey's products: Facthory, Emolysis, Copolly and Inteliwert. Inteliwert on LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intelliwert, GitHub: https://github.com/inteliwertai.