# Neubau Überleitung aus Weißbach von der KA Am Teich zur KA Schlößchen mit Kanalerneuerung Hauptsammler zur KA Schlößchen, 1. TA Offen · Ausschreibung ## Auf einen Blick Diese Ausschreibung betrifft Bauarbeiten (CPV 45000000) in Sachsen (DED). Die Bekanntmachung nennt als Frist den 7. Dezember 2026, 13:00 Uhr (UTC+01:00). Verfahrensart: de-open. ### Aus der Bekanntmachung a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Zweckverband "Kommunale Wasserver- / Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland" Hainichen (ZWA); Straße, Hausnummer: Käthe-Kollwitz-Straße 6; Postleitzahl: 09661; Ort: Hainichen; Land: DE b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreisvertrag nach VOB/A e) Ort(e) der Ausführung: Postleitzahl: 09439; Ort: Amtsberg; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: 1.500 m3 Erdaushub Leitungsgräben und Baugruben; 1.500 m2 Aufbruch und Herstellung Asphaltflächen (Bk 1,8- 3,2); 90 m Kanalauswechslung DN 600 PP; 3 St Schachtbauwerke aus Stahlbeton DN 1200; 580 m Verlegung Abwasserdruckrohr OD 140 im HDD-Verfahren einschl. Einbauen (2 St. Molch-BEV-Schächte, 1 St. BEV Schacht) in Kreisstraße mit 1 Gewässerquerung (Durchlassbauwerk); 580 m Verlegung Leerohrbündel für Strom- und LWL OD 140 und OD 50 im HDD-Verfahren mit Kabeleinzug; 125 m Verlegung bis DN 200, T= bis 3 m; 2.250 m Verlegung Freispiegelkanal OD 225 im HDD-Verfahren innerorts mit 4 Gewässerquerungen (Durchlassbauwerke); 20 St Schachtbauwerke aus Stahlbeton DN 1000, T= 3- 5 m; 1 St Pumpstation aus Polymerbeton DN 1500, T= 5,5 m; 2 St Abwasserpumpen (Q= 18 l/s); 1 St Armaturenschacht aus Stahlbeton 3 x 1,8 x 2 m einschl. rohr- und messtechnische Ausrüstung (2 St. Rückschlagklappen, MID, Schieber); 1 St Dosierstation FeCl2 im IBC-Format einschl. Gefahrenstoffcontainer 1 St Elektro- und messtechnische Ausrüstung für die o.g. Anlagenteile mit Messtechnik, Automatisierungs- und Fernwirktechnik, PLS, Niederspannungstechnik mit Einbindung in EMSR-Raum vorhandene Kläranlage Schlößchen; 1 St Rückbau Kläranlage Gerichtswiese (erdeingebaute Behälter aus GFK bestehend aus Vorklärung 10 m³, Schlammspeicher 10 m³, Klärbehälter d x H = 2,5 x 3,3 m: 1 St Herstellung Gewässereinleitstelle Weißbacher Bach bestehend aus 10 m Raubettmulde im Böschungsbereich mit Faschinenbefestigung sowie Steinschüttung zur Sohlsicherung g) Es werden Planungsleistungen gefordert: • stat. Berechnung und Werkplanung Erdungsanlage Pumstation, Armaturenschacht und Gefahrenstoffcontainer • Werkplanung Maschinentechnische Ausrüstung Pumpstation • Rohrstatiken • Baustelleneinrichtungsplan • Werkszeichnungen der Schachtbauwerke • Bauablaufplan h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 19.02.2027, Ende: 09.12.2027, Fertigstellung der Leitungsverlegung in der Hauptstraße im Abschnitt KA Schlößchen bis Einbindung Zschopauer Straße bis zum 29.09.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3481099/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 07.12.2026, 13:00 Uhr; Bindefrist: 15.01.2027 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 07.12.2026, 13:00 Uhr; Ort: ZWA Hainichen, Haus D, Käthe-Kollwitz-Straße 6, 09661 Hainichen; Personen, die anwesend sein dürfen: Vertreter des Auftraggebers t) Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft 5 v. H. der Auftragssumme (soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt), Sicherheit für die Gewährleistung 3 v. H. der Summe der Schlussrechnungen u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Abschlags- und Schlusszahlungen gemäß § 16 VOB/B sowie den Zusätzlichen / Besonderen Vertragsbedingungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Nachweis für die Beurteilung der Eignung erfolgt nach § 6a Abs. 2 Nummer 1 – 9 VOB/A. Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Lister des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind alle Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ liegt den Vergabeunterlagen bei und ist darüber hinaus im VHB Ausgabe 2017 Stand 2019 enthalten. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Eignung folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen bzw. folgende Angaben und Unterlagen mit dem Angebot vorzulegen: \- Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2, R, D oder ersatzweise Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall, in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppe AK 2, R, D und mind. 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 2, R, D entsprechen. \- DVGW-Bescheinigung nach Arbeitsblatt GW 301, Gruppe W3 und GW 302, Gruppe GN2 und Referenzen für die Herstellung leerlaufender bzw. selbstentleerender Rohrleitungen im HDD-Verfahren (Freispiegelkanäle bzw. nicht ständig vollgefüllte Freigefälledruckleitungen) \- Prüfbescheinigung nach DVGW-Arbeitsblatt GW 330 Haftpflichtversicherungsnachweis 2026 mit Deckungssumme min. in Höhe Bruttoangebotswert x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Abteilung 3, Referat 39; Straße, Hausnummer: Braustraße 2; Postleitzahl: 04107; Ort: Leipzig Kläranlagen (Komplettleistung),EMSR-Ausrüstung (Kläranlagen),Pumpwerke (Komplettleistung),Technische Ausrüstung (Pumpwerke),Ausführungsplanung (Hochbau),Ausführungsplanung (Technische Ausrüstung) ## Eckdaten - Status: Offen - Frist: 7\. Dezember 2026, 13:00 Uhr (UTC+01:00) (in 23 Tagen) - Leistungsort: Sachsen (DED) - Haupt-CPV: Bauarbeiten (CPV 45000000) - Verfahrensart: de-open - Lose: 1 Quelle: [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/83b07b347648a5b9). Jede Angabe stammt aus der amtlichen Bekanntmachung, zuletzt geprüft am 14. November 2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00). Faktenblatt: [Inteliwert-Faktenblatt: Neubau Überleitung aus Weißbach von der KA Am Teich zur KA Schlößchen mit Kanalerneuerung Hauptsammler zur KA Schlößchen, 1. TA, Frist 7. Dezember 2026, 13:00 Uhr (UTC+01:00). Ein Produkt der Bandpey GmbH.](https://inteliwert.com/cards/opp_2DR7YBKMTY3WC7Y12M72NBKZWZ/ntv_BFW68BP070EYXZM9GN1BG17AWW/de-sheet.png) (PNG, 1600 × 900) ## Lose (1) ### Los LOT-0000: Neubau Überleitung aus Weißbach von der KA Am Teich zur KA Schlößchen mit Kanalerneuerung Hauptsammler zur KA Schlößchen, 1. TA a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Zweckverband "Kommunale Wasserver- / Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland" Hainichen (ZWA); Straße, Hausnummer: Käthe-Kollwitz-Straße 6; Postleitzahl: 09661; Ort: Hainichen; Land: DE b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreisvertrag nach VOB/A e) Ort(e) der Ausführung: Postleitzahl: 09439; Ort: Amtsberg; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: 1.500 m3 Erdaushub Leitungsgräben und Baugruben; 1.500 m2 Aufbruch und Herstellung Asphaltflächen (Bk 1,8- 3,2); 90 m Kanalauswechslung DN 600 PP; 3 St Schachtbauwerke aus Stahlbeton DN 1200; 580 m Verlegung Abwasserdruckrohr OD 140 im HDD-Verfahren einschl. Einbauen (2 St. Molch-BEV-Schächte, 1 St. BEV Schacht) in Kreisstraße mit 1 Gewässerquerung (Durchlassbauwerk); 580 m Verlegung Leerohrbündel für Strom- und LWL OD 140 und OD 50 im HDD-Verfahren mit Kabeleinzug; 125 m Verlegung bis DN 200, T= bis 3 m; 2.250 m Verlegung Freispiegelkanal OD 225 im HDD-Verfahren innerorts mit 4 Gewässerquerungen (Durchlassbauwerke); 20 St Schachtbauwerke aus Stahlbeton DN 1000, T= 3- 5 m; 1 St Pumpstation aus Polymerbeton DN 1500, T= 5,5 m; 2 St Abwasserpumpen (Q= 18 l/s); 1 St Armaturenschacht aus Stahlbeton 3 x 1,8 x 2 m einschl. rohr- und messtechnische Ausrüstung (2 St. Rückschlagklappen, MID, Schieber); 1 St Dosierstation FeCl2 im IBC-Format einschl. Gefahrenstoffcontainer 1 St Elektro- und messtechnische Ausrüstung für die o.g. Anlagenteile mit Messtechnik, Automatisierungs- und Fernwirktechnik, PLS, Niederspannungstechnik mit Einbindung in EMSR-Raum vorhandene Kläranlage Schlößchen; 1 St Rückbau Kläranlage Gerichtswiese (erdeingebaute Behälter aus GFK bestehend aus Vorklärung 10 m³, Schlammspeicher 10 m³, Klärbehälter d x H = 2,5 x 3,3 m: 1 St Herstellung Gewässereinleitstelle Weißbacher Bach bestehend aus 10 m Raubettmulde im Böschungsbereich mit Faschinenbefestigung sowie Steinschüttung zur Sohlsicherung g) Es werden Planungsleistungen gefordert: • stat. Berechnung und Werkplanung Erdungsanlage Pumstation, Armaturenschacht und Gefahrenstoffcontainer • Werkplanung Maschinentechnische Ausrüstung Pumpstation • Rohrstatiken • Baustelleneinrichtungsplan • Werkszeichnungen der Schachtbauwerke • Bauablaufplan h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 19.02.2027, Ende: 09.12.2027, Fertigstellung der Leitungsverlegung in der Hauptstraße im Abschnitt KA Schlößchen bis Einbindung Zschopauer Straße bis zum 29.09.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3481099/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 07.12.2026, 13:00 Uhr; Bindefrist: 15.01.2027 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 07.12.2026, 13:00 Uhr; Ort: ZWA Hainichen, Haus D, Käthe-Kollwitz-Straße 6, 09661 Hainichen; Personen, die anwesend sein dürfen: Vertreter des Auftraggebers t) Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft 5 v. H. der Auftragssumme (soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt), Sicherheit für die Gewährleistung 3 v. H. der Summe der Schlussrechnungen u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Abschlags- und Schlusszahlungen gemäß § 16 VOB/B sowie den Zusätzlichen / Besonderen Vertragsbedingungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Nachweis für die Beurteilung der Eignung erfolgt nach § 6a Abs. 2 Nummer 1 – 9 VOB/A. Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Lister des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind alle Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ liegt den Vergabeunterlagen bei und ist darüber hinaus im VHB Ausgabe 2017 Stand 2019 enthalten. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Eignung folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen bzw. folgende Angaben und Unterlagen mit dem Angebot vorzulegen: \- Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2, R, D oder ersatzweise Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall, in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppe AK 2, R, D und mind. 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 2, R, D entsprechen. \- DVGW-Bescheinigung nach Arbeitsblatt GW 301, Gruppe W3 und GW 302, Gruppe GN2 und Referenzen für die Herstellung leerlaufender bzw. selbstentleerender Rohrleitungen im HDD-Verfahren (Freispiegelkanäle bzw. nicht ständig vollgefüllte Freigefälledruckleitungen) \- Prüfbescheinigung nach DVGW-Arbeitsblatt GW 330 Haftpflichtversicherungsnachweis 2026 mit Deckungssumme min. in Höhe Bruttoangebotswert x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Abteilung 3, Referat 39; Straße, Hausnummer: Braustraße 2; Postleitzahl: 04107; Ort: Leipzig Kläranlagen (Komplettleistung),EMSR-Ausrüstung (Kläranlagen),Pumpwerke (Komplettleistung),Technische Ausrüstung (Pumpwerke),Ausführungsplanung (Hochbau),Ausführungsplanung (Technische Ausrüstung) - CPV: Bauarbeiten (CPV 45000000), Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen (CPV 43000000), Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen) (CPV 44000000), Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen (CPV 71000000) - Ort: Sachsen (DED) - Frist: 7\. Dezember 2026, 13:00 Uhr (UTC+01:00) ## Verlauf - 14\. November 2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00): Erstbekanntmachung, Bekanntmachung, Version 1 (Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung), [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/83b07b347648a5b9) ## Einordnung - CPV-Codes: Bauarbeiten (CPV 45000000); Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen (CPV 43000000); Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen) (CPV 44000000); Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen (CPV 71000000) - NUTS-Regionen: Sachsen (DED) ## Amtliche Unterlagen - [www.evergabe.de](https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Zweckverband%2520%2522Kommunale%2520Wasserver%252D%2520%252F%2520Abwasserentsorgung%2520Mittleres%2520Erzgebirgsvorland%2522%2520Hainichen%2520%2528ZWA%2529/3481099) ## Fragen und Antworten ### Wann endet die Frist? Die amtliche Bekanntmachung nennt als Frist den 7. Dezember 2026, 13:00 Uhr (UTC+01:00). ### Was wird beschafft (CPV)? Bauarbeiten (CPV 45000000), Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen (CPV 43000000), Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen) (CPV 44000000) und Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen (CPV 71000000). ### Wo wird die Leistung erbracht (NUTS)? Sachsen (DED). ### Ist die Ausschreibung in Lose aufgeteilt? Nein, die Bekanntmachung nennt ein einziges Los. ### Welche Verfahrensart gilt? de-open. ### Wie gebe ich ein Angebot ab? Über die amtliche Bekanntmachung oder das darin genannte Portal. Inteliwert gibt keine Angebote ab. [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/83b07b347648a5b9) ### Bin ich teilnahmeberechtigt? Inteliwert beurteilt keine Teilnahmeberechtigung. Die Eignungskriterien stehen in der amtlichen Bekanntmachung. [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/83b07b347648a5b9) ## Unternehmen, die passen könnten *Mögliche Passung auf Basis öffentlicher Angaben* Unternehmen aus den von Inteliwert erfassten Quellen, nicht der ganze Markt. Inteliwert beurteilt weder Eignung noch Passung oder Chancen. - [W. Müller Bedachungen GmbH](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_68ZFEB8FDARE9HGW2P83VNF684/w-mueller-bedachungen-gmbh) · Oberlungwitz · KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung) - Zuschlag in der CPV-Gruppe 450 (2026-10-27): [Nachweis](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_JJY6N9AB2CMP8FWCXFYFQ9SQ5F/bva-dachabdichtungsarbeiten-generalsanierung-und-erweiterung-der-grund-und-mitte), geprüft am 14.11.2026 - Sitz im selben Bundesland wie der Leistungsort: [Nachweis](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_68ZFEB8FDARE9HGW2P83VNF684), geprüft am 14.11.2026 - [Stübler GmbH](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_BRY8M3Y15JVQ0MA3PX1D3MCYRF/stuebler-gmbh) · Dippoldiswalde · KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung) - Zuschlag in der CPV-Gruppe 450 (2026-10-23): [Nachweis](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_VVEFQJAVYNT841W3KNZG2E8H2W/ersatzneubau-mehrzweckhalle-ruhland-los-48-baustrom-baubeleuchtung), geprüft am 14.11.2026 - Sitz im selben Bundesland wie der Leistungsort: [Nachweis](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_BRY8M3Y15JVQ0MA3PX1D3MCYRF), geprüft am 14.11.2026 - [BplusL Infra Log GmbH](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_VQN530K693QYX5HYK2NB8STMDH/bplusl-infra-log-gmbh) · Limbach-Oberfrohna · KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung) - Zuschlag in der CPV-Gruppe 450 (2026-10-30): [Nachweis](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_1572KE7SDG8EH60F5MHPDBXV12/herstellung-von-baucontaineranlagen-fuer-den-neubau-des-berufskollegs-meschede), geprüft am 14.11.2026 - Sitz im selben Bundesland wie der Leistungsort: [Nachweis](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_VQN530K693QYX5HYK2NB8STMDH), geprüft am 14.11.2026 - [Vitrinen- und Glasbau REIER GmbH](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_CHMF3NM7A88EXKD97BMHBQ3NCC/vitrinen-und-glasbau-reier-gmbh) · Lauta · KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung) - Zuschlag in der CPV-Gruppe 450 (2026-11-03): [Nachweis](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_6TXNGN1H4K58RDGYBQ6QB6XG0T/auftragsbekanntmachung-wandvitrinen-vitrinen-und-moebel-in-2-losen), geprüft am 14.11.2026 - Sitz im selben Bundesland wie der Leistungsort: [Nachweis](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_CHMF3NM7A88EXKD97BMHBQ3NCC), geprüft am 14.11.2026 - [Trockenbau Wäntig GmbH](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_0EEB6NYMWMNRJPRGH15MX6AE24/trockenbau-waentig-gmbh) · Schneeberg · KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung) · Neu bei öffentlichen Aufträgen - Zuschlag in der CPV-Gruppe 450 (2026-10-16): [Nachweis](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_T6ZKVXVNP4HJCC4ZNK7N8GTRTG/trockenbauarbeiten), geprüft am 14.11.2026 - Sitz im selben Bundesland wie der Leistungsort: [Nachweis](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_0EEB6NYMWMNRJPRGH15MX6AE24), geprüft am 14.11.2026 ## Ähnliche Ausschreibungen - [Sanierung Sporthalle Grundschule am Windberg, Zwickau](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_359BTHKKSTH77SB0MBK4FBG2CH/sanierung-sporthalle-grundschule-am-windberg-zwickau) Offen · Ort: DED (Sachsen) · Frist: 10\.12.2026, 10:00 Uhr (UTC+01:00) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/fcea50073226c27b), Zuletzt geprüft am 14.11.2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00) - [3\. Grundschule Riesa - Los GS-18 Bodenlegerarbeiten](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_56WHP9KZ6D1A09VSFQ0R7963ZX/3-grundschule-riesa-los-gs-18-bodenlegerarbeiten) Offen · Ort: DED (Sachsen) · Frist: 10\.12.2026, 11:20 Uhr (UTC+01:00) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/084b21e0b78cc0cb), Zuletzt geprüft am 14.11.2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00) - [S 30 Fahrbahnerneuerung in Oschatz, Bahnhofstraße](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_5M7KGK0VWGNYKBE9AC5HAZHQ9G/s-30-fahrbahnerneuerung-in-oschatz-bahnhofstrasse) Offen · Ort: DED (Sachsen) · Frist: 17\.11.2026, 10:00 Uhr (UTC+01:00) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/719a12cf739e0535), Zuletzt geprüft am 14.11.2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00) - [Kanalnetzerneuerung Rödenteichstraße in Chemnitz](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_60ZFP73DMBY98V8YYJM6P585D8/kanalnetzerneuerung-roedenteichstrasse-in-chemnitz) Offen · Ort: DED (Sachsen) · Frist: 04\.12.2026, 10:00 Uhr (UTC+01:00) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/fbd93d4e50a4049c), Zuletzt geprüft am 14.11.2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00) - [NEU\_71\_Heidefriedhof Dresden\_FL 02 Landschaftsbauarbeiten](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_7M2246VMJDZ289GNX9QAG1QPVF/neu-71-heidefriedhof-dresden-fl-02-landschaftsbauarbeiten) Offen · Ort: DED (Sachsen) · Frist: 01\.12.2026, 15:00 Uhr (UTC+01:00) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/728dbde4f5f63500), Zuletzt geprüft am 14.11.2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00) - [D - Riesa, Trockenbau](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_851NKMN1ZK3K1NGDWHGTGQ9WGT/d-riesa-trockenbau) Offen · Ort: DED (Sachsen) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/60049af8f2dd1626), Zuletzt geprüft am 14.11.2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00) ## Quelle - Herausgeber: Bekanntmachungsservice - Lizenz: [CC0 1.0](https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) - Amtliche Bekanntmachung: [https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/83b07b347648a5b9](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/83b07b347648a5b9) - Zuletzt geprüft: 14\. November 2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00) Maßgeblich ist die amtliche Bekanntmachung. Inteliwert zeigt, was in ihr steht, und verlinkt sie. --- Page: https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_2DR7YBKMTY3WC7Y12M72NBKZWZ/neubau-ueberleitung-aus-weissbach-von-der-ka-am-teich-zur-ka-schloesschen-mit-ka Inteliwert is a product of Bandpey GmbH, an international data and AI software company in Munich, Germany, founded and led by Roozbeh Bandpey. Bandpey's products: Facthory, Emolysis, Copolly and Inteliwert. Inteliwert on LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intelliwert, GitHub: https://github.com/inteliwertai.