# Neubau RRB Seifersdorfer Straße in Großschirma Offen · Ausschreibung **Die Frist aus der Bekanntmachung ist abgelaufen. Die Seite bleibt zum Nachschlagen erhalten.** Ähnliche offene Ausschreibungen: - [TU Dresden - Vergabe von Planungs- und Bauleistungen für einer Entstaubungsanlage für das Center for Green Circular Economy (CircEcon)](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_P0NACDSG2ERX22DK353RBE7F71/tu-dresden-vergabe-von-planungs-und-bauleistungen-fuer-einer-entstaubungsanlage-) - [Transparenzbekanntmachung, Neugestaltung Skaterpark/ Jahnsportplatz in 01917 Kamenz - Los 13 Bodenleger](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_3SKAVM4QBJ4WGF33D3A5XJP42X/transparenzbekanntmachung-neugestaltung-skaterpark-jahnsportplatz-in-01917-kamen) - [D - Leipzig, Uni, Brandschadensanierung RLT](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_H8NT067KV2NFYJAT5GNNJ798Z9/d-leipzig-uni-brandschadensanierung-rlt) - [D - TUD Münchner-Schumann-Helmholtz-Nöthnitz, Gebäudeautomation, Prof. Zech GEO Labor](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_QKJZ36H23X5YP2NFMSQYYDY2BW/d-tud-muenchner-schumann-helmholtz-noethnitz-gebaeudeautomation-prof-zech-geo-la) - [D-Uni Lzg.,Med.Fak.,Liebigstr.27,Inst.geb, Rückbau Interimscontainer](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_AZPMKD5FNJHHZ1121EVSCG8SM4/d-uni-lzg-med-fak-liebigstr-27-inst-geb-rueckbau-interimscontainer) ## Auf einen Blick Diese Ausschreibung betrifft Bauarbeiten (CPV 45000000) in Sachsen (DED). Die Bekanntmachung nennt als Frist den 6. November 2026, 11:00 Uhr (UTC+01:00). Verfahrensart: de-open. ### Aus der Bekanntmachung a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Abwasserzweckverband „Muldental“ – Freiberger Mulde; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 2; Postleitzahl: 09633; Ort: Halsbrücke; Land: DE; Telefon: \[…\]; Fax: \[…\]; Internet-Adresse: azv-muldental.de; E-Mail: \[…\] b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen e) Ort(e) der Ausführung: Straße, Hausnummer: Seifersdorfer Straße; Flurstück Nr. 612/1, 640; Postleitzahl: 09603; Ort: Großschirma; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: - 450 m³ Oberboden abtragen und 660 m³ wieder andecken \- 980 m³ Boden im Bereich RRB lösen \- 520 m³ Erdaushub Leitungsgraben \- 820 m³ mineralische Dichtungsschicht einbauen kf ≤ 10-8 m/s \- 3.300 m² Grünflächenplanum (Beckensohl, -böschungen und Restflächen) \- 1 Stk. Sedimentationsanlage DN 2500 \- 1 Stk. Mönchsbauwerk aus Stahlbeton-Fertigteilen mit Erdungsanlage, Gitterrostabdeckung, Geländer, Winkelstützwand und Böschungstreppe, Notüberlauf \- 1 Stk. Schwimmerdrossel DN 400, (Qb= 140 l/s) \- 1 Stk. Plattenschieber DN 300 \- 35 m Pflastermulde einschl. Raubettmulde und Muldenfurt \- 80 m² Beckenzufahrt als Schotterrasen \- 110 m Ablaufleitung DN 400 PE-HD einsch. 2 Sb-Fertigteilschächte DN 1000 + Einleitstelle als Sb-Fertigteilschacht DN 1200) \- 300 m Stahlgitterzaun (1,6 m hoch) mit zwei zweiflügligen Toren (1 Stk. B= 4m und 1 Stk. B= 6m) \- 1 Stk. Prov. Schmutzwasserpuffer bestehend aus 2 Containern á 25 m³ Speichervolumen \- 80 m Fahrbahnerneuerung m. 4cm ADS+10 cm ATS) \- 5 Stk Abbruch vorh. Kläranlagenteile, ca. 360 m³ Abbruch Beton m. Unterlage Oxidationsgräben g) Es werden Planungsleistungen gefordert: • stat. Berechnung und Werkplanung Erdungsanlage Mönchbauwerk • Rohrstatiken • Baustelleneinrichtungs-/ Flächennutzungsplan • Erstellung Arbeitsplan TGRS 519 • Verwertungs- und Entsorgungskonzept • Werkszeichnungen der Schachtbauwerke • Bauablaufplan h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 05.04.2027, Ende: 31.10.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist nicht zugelassen l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3470484/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 06.11.2026, 11:00 Uhr; Bindefrist: 11.01.2027 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 06.11.2026, 11:00 Uhr; Ort: AZVM Bahnhofstraße 2, 09633 Halsbrücke; Personen, die anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen t) Sicherheiten: Sicherheiten: Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von zehn Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Schlussrechnungssumme. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Nachweis für die Beurteilung der Eignung erfolgt nach § 6a Abs. 2 Nummer 1 – 9 VOB/A. Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Lister des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind alle Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ liegt den Vergabeunterlagen bei und ist darüber hinaus im VHB Ausgabe 2017 Stand 2019 enthalten. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Eignung folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen bzw. folgende Angaben und Unterlagen mit dem Angebot vorzulegen: \- Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3, R oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3, R und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall, in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppe AK 3, R und mind. 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 3, R entsprechen. \- Nachweis einer gültigen Sachkunde nach TRGS 519, Nr. 2.7 i. V. m. Anlage 4 für mindestens eine im Auftragsfall für die Ausführung der Arbeiten eingesetzte weisungsbefugte und sachkundige verantwortliche bzw. aufsichtführende Person. Der Sachkundenachweis ist durch die erfolgreiche Teilnahme an einem behördlich anerkannten Sachkundelehrgang einschließlich bestandener Prüfung nachzuweisen. Bei Sachkundenachweisen, deren Erwerb mehr als sechs Jahre zurückliegt, ist zusätzlich der Nachweis über die fristgerechte Teilnahme an einem behördlich anerkannten Fortbildungslehrgang nach TRGS 519, Anlage 5 vorzulegen. Haftpflichtversicherungsnachweis 2026 mit Deckungssumme min. 3 Mio. EUR x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Abt. 3, Referat ; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; E-Mail: \[…\] Regenüberlaufbecken ## Eckdaten - Status: Offen - Frist: 6\. November 2026, 11:00 Uhr (UTC+01:00) (vor 1 Tag) - Leistungsort: Sachsen (DED) - Haupt-CPV: Bauarbeiten (CPV 45000000) - Verfahrensart: de-open - Lose: 1 Quelle: [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/b73554b316d60566). Jede Angabe stammt aus der amtlichen Bekanntmachung, zuletzt geprüft am 26. Oktober 2026, 15:14 Uhr (UTC+01:00). Faktenblatt: [Inteliwert-Faktenblatt: Neubau RRB Seifersdorfer Straße in Großschirma, Frist 6. November 2026, 11:00 Uhr (UTC+01:00). Ein Produkt der Bandpey GmbH.](https://inteliwert.com/cards/opp_GSD62DRRAVXY5MRX01AB6M9A4M/ntv_HGJ73ZCRKRERBB1F1VR4P6K0KP/de-sheet.png) (PNG, 1600 × 900) ## Lose (1) ### Los LOT-0000: Neubau RRB Seifersdorfer Straße in Großschirma a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Abwasserzweckverband „Muldental“ – Freiberger Mulde; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 2; Postleitzahl: 09633; Ort: Halsbrücke; Land: DE; Telefon: \[…\]; Fax: \[…\]; Internet-Adresse: azv-muldental.de; E-Mail: \[…\] b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen e) Ort(e) der Ausführung: Straße, Hausnummer: Seifersdorfer Straße; Flurstück Nr. 612/1, 640; Postleitzahl: 09603; Ort: Großschirma; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: - 450 m³ Oberboden abtragen und 660 m³ wieder andecken \- 980 m³ Boden im Bereich RRB lösen \- 520 m³ Erdaushub Leitungsgraben \- 820 m³ mineralische Dichtungsschicht einbauen kf ≤ 10-8 m/s \- 3.300 m² Grünflächenplanum (Beckensohl, -böschungen und Restflächen) \- 1 Stk. Sedimentationsanlage DN 2500 \- 1 Stk. Mönchsbauwerk aus Stahlbeton-Fertigteilen mit Erdungsanlage, Gitterrostabdeckung, Geländer, Winkelstützwand und Böschungstreppe, Notüberlauf \- 1 Stk. Schwimmerdrossel DN 400, (Qb= 140 l/s) \- 1 Stk. Plattenschieber DN 300 \- 35 m Pflastermulde einschl. Raubettmulde und Muldenfurt \- 80 m² Beckenzufahrt als Schotterrasen \- 110 m Ablaufleitung DN 400 PE-HD einsch. 2 Sb-Fertigteilschächte DN 1000 + Einleitstelle als Sb-Fertigteilschacht DN 1200) \- 300 m Stahlgitterzaun (1,6 m hoch) mit zwei zweiflügligen Toren (1 Stk. B= 4m und 1 Stk. B= 6m) \- 1 Stk. Prov. Schmutzwasserpuffer bestehend aus 2 Containern á 25 m³ Speichervolumen \- 80 m Fahrbahnerneuerung m. 4cm ADS+10 cm ATS) \- 5 Stk Abbruch vorh. Kläranlagenteile, ca. 360 m³ Abbruch Beton m. Unterlage Oxidationsgräben g) Es werden Planungsleistungen gefordert: • stat. Berechnung und Werkplanung Erdungsanlage Mönchbauwerk • Rohrstatiken • Baustelleneinrichtungs-/ Flächennutzungsplan • Erstellung Arbeitsplan TGRS 519 • Verwertungs- und Entsorgungskonzept • Werkszeichnungen der Schachtbauwerke • Bauablaufplan h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 05.04.2027, Ende: 31.10.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist nicht zugelassen l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3470484/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 06.11.2026, 11:00 Uhr; Bindefrist: 11.01.2027 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 06.11.2026, 11:00 Uhr; Ort: AZVM Bahnhofstraße 2, 09633 Halsbrücke; Personen, die anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen t) Sicherheiten: Sicherheiten: Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von zehn Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Schlussrechnungssumme. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Nachweis für die Beurteilung der Eignung erfolgt nach § 6a Abs. 2 Nummer 1 – 9 VOB/A. Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Lister des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind alle Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ liegt den Vergabeunterlagen bei und ist darüber hinaus im VHB Ausgabe 2017 Stand 2019 enthalten. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Eignung folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen bzw. folgende Angaben und Unterlagen mit dem Angebot vorzulegen: \- Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3, R oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3, R und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall, in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppe AK 3, R und mind. 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 3, R entsprechen. \- Nachweis einer gültigen Sachkunde nach TRGS 519, Nr. 2.7 i. V. m. Anlage 4 für mindestens eine im Auftragsfall für die Ausführung der Arbeiten eingesetzte weisungsbefugte und sachkundige verantwortliche bzw. aufsichtführende Person. Der Sachkundenachweis ist durch die erfolgreiche Teilnahme an einem behördlich anerkannten Sachkundelehrgang einschließlich bestandener Prüfung nachzuweisen. Bei Sachkundenachweisen, deren Erwerb mehr als sechs Jahre zurückliegt, ist zusätzlich der Nachweis über die fristgerechte Teilnahme an einem behördlich anerkannten Fortbildungslehrgang nach TRGS 519, Anlage 5 vorzulegen. Haftpflichtversicherungsnachweis 2026 mit Deckungssumme min. 3 Mio. EUR x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Abt. 3, Referat ; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; E-Mail: \[…\] Regenüberlaufbecken - CPV: Bauarbeiten (CPV 45000000), Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen (CPV 43000000), Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen) (CPV 44000000), Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen (CPV 71000000) - Ort: Sachsen (DED) - Frist: 6\. November 2026, 11:00 Uhr (UTC+01:00) ## Verlauf - 26\. Oktober 2026, 15:14 Uhr (UTC+01:00): Erstbekanntmachung, Bekanntmachung, Version 1 (Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung), [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/b73554b316d60566) ## Einordnung - CPV-Codes: Bauarbeiten (CPV 45000000); Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen (CPV 43000000); Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen) (CPV 44000000); Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen (CPV 71000000) - NUTS-Regionen: Sachsen (DED) ## Amtliche Unterlagen - [www.evergabe.de](https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Abwasserzweckverband%2520%25E2%2580%259EMuldental%25E2%2580%259C%2520%25E2%2580%2593%2520Freiberger%2520Mulde/3470484) ## Fragen und Antworten ### Wann endet die Frist? Die amtliche Bekanntmachung nennt als Frist den 6. November 2026, 11:00 Uhr (UTC+01:00). ### Was wird beschafft (CPV)? Bauarbeiten (CPV 45000000), Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen (CPV 43000000), Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen) (CPV 44000000) und Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen (CPV 71000000). ### Wo wird die Leistung erbracht (NUTS)? Sachsen (DED). ### Ist die Ausschreibung in Lose aufgeteilt? Nein, die Bekanntmachung nennt ein einziges Los. ### Welche Verfahrensart gilt? de-open. ### Wie gebe ich ein Angebot ab? Über die amtliche Bekanntmachung oder das darin genannte Portal. Inteliwert gibt keine Angebote ab. [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/b73554b316d60566) ### Bin ich teilnahmeberechtigt? Inteliwert beurteilt keine Teilnahmeberechtigung. Die Eignungskriterien stehen in der amtlichen Bekanntmachung. [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/b73554b316d60566) ## Unternehmen, die passen könnten *Mögliche Passung auf Basis öffentlicher Angaben* Unternehmen aus den von Inteliwert erfassten Quellen, nicht der ganze Markt. Inteliwert beurteilt weder Eignung noch Passung oder Chancen. - [Trockenbau Wäntig GmbH](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_0EEB6NYMWMNRJPRGH15MX6AE24/trockenbau-waentig-gmbh) · Schneeberg · KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung) · Neu bei öffentlichen Aufträgen - Zuschlag in der CPV-Gruppe 450 (2026-10-16): [Nachweis](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_T6ZKVXVNP4HJCC4ZNK7N8GTRTG/trockenbauarbeiten), geprüft am 04.11.2026 - Sitz im selben Bundesland wie der Leistungsort: [Nachweis](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_0EEB6NYMWMNRJPRGH15MX6AE24), geprüft am 04.11.2026 - [Dachdeckerei Keller GmbH](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_3CYE8HNQ373GRBZDEW9CD6WD81/dachdeckerei-keller-gmbh) · Grimma · KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung) · Neu bei öffentlichen Aufträgen - Zuschlag in der CPV-Gruppe 450 (2026-10-27): [Nachweis](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_S5BX8ZASW61G4ZQ0V04XXF7CAW/grundschule-grossmiltitzer-str-4-modernisierung-erweiterungsbau-los-330-dachdeck), geprüft am 04.11.2026 - Sitz im selben Bundesland wie der Leistungsort: [Nachweis](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_3CYE8HNQ373GRBZDEW9CD6WD81), geprüft am 04.11.2026 - [Leniger GmbH](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_5T4TNZ67QV96GJA3S6DP1MMZW4/leniger-gmbh) · Paderborn · KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung) - Zuschlag in der CPV-Gruppe 450 (2026-11-02): [Nachweis](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_YBNZEV2KV66M7E9JN93E8R60RT/blb-bb-bi-hvb-herzog-von-braunschweig-kaserne-minden-neubau-lagergebaeude-401-tg), geprüft am 04.11.2026 - Sitz im selben Land wie der Leistungsort: [Nachweis](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_5T4TNZ67QV96GJA3S6DP1MMZW4), geprüft am 04.11.2026 - [Sauter Elektrotechnik GmbH & Co. KG](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_A0PDM3XVBHSBQP3EZQC92XHZYQ/sauter-elektrotechnik-gmbh-co-kg) · Bretten · KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung) - Zuschlag in der CPV-Gruppe 450 (2026-10-26): [Nachweis](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_QK3Q1TRHD0P3MN5YC3K480GH11/ka-ph-sporthalle-ersatzneubau-elektrotechnik), geprüft am 04.11.2026 - Sitz im selben Land wie der Leistungsort: [Nachweis](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_A0PDM3XVBHSBQP3EZQC92XHZYQ), geprüft am 04.11.2026 - [Proklima GmbH Gebäudesanierung & Baulogistik](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_AFQD2C2KE2NECFCGPMPTDP8QX2/proklima-gmbh-gebaeudesanierung-baulogistik) · Nürnberg · KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung) - Zuschlag in der CPV-Gruppe 450 (2026-10-05): [Nachweis](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_6581NFRD0VY29BKM56NZDER8NC/bauvorhaben-bruederstrasse-17-18-markt-1-in-angermuende-los-01-baustelleneinrich), geprüft am 04.11.2026 - Sitz im selben Land wie der Leistungsort: [Nachweis](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_AFQD2C2KE2NECFCGPMPTDP8QX2), geprüft am 04.11.2026 ## Ähnliche Ausschreibungen - [TU Dresden - Vergabe von Planungs- und Bauleistungen für einer Entstaubungsanlage für das Center for Green Circular Economy (CircEcon)](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_P0NACDSG2ERX22DK353RBE7F71/tu-dresden-vergabe-von-planungs-und-bauleistungen-fuer-einer-entstaubungsanlage-) Offen · Auftraggeber: Technische Universität Dresden · Ort: DED2C (Sachsen) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/6deafe48-67f3-46f9-877f-e711e379e6b3), Zuletzt geprüft am 07.11.2026, 02:30 Uhr (UTC+01:00) - [Transparenzbekanntmachung, Neugestaltung Skaterpark/ Jahnsportplatz in 01917 Kamenz - Los 13 Bodenleger](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_3SKAVM4QBJ4WGF33D3A5XJP42X/transparenzbekanntmachung-neugestaltung-skaterpark-jahnsportplatz-in-01917-kamen) Offen · Ort: DED (Sachsen) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/6300e4c51a0c50c9), Zuletzt geprüft am 07.11.2026, 00:30 Uhr (UTC+01:00) - [D - Leipzig, Uni, Brandschadensanierung RLT](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_H8NT067KV2NFYJAT5GNNJ798Z9/d-leipzig-uni-brandschadensanierung-rlt) Offen · Ort: DED (Sachsen) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/b6717e474a4a7924), Zuletzt geprüft am 07.11.2026, 00:30 Uhr (UTC+01:00) - [D - TUD Münchner-Schumann-Helmholtz-Nöthnitz, Gebäudeautomation, Prof. Zech GEO Labor](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_QKJZ36H23X5YP2NFMSQYYDY2BW/d-tud-muenchner-schumann-helmholtz-noethnitz-gebaeudeautomation-prof-zech-geo-la) Offen · Ort: DED (Sachsen) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/1e6989a0ff734a0b), Zuletzt geprüft am 07.11.2026, 00:30 Uhr (UTC+01:00) - [D-Uni Lzg.,Med.Fak.,Liebigstr.27,Inst.geb, Rückbau Interimscontainer](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_AZPMKD5FNJHHZ1121EVSCG8SM4/d-uni-lzg-med-fak-liebigstr-27-inst-geb-rueckbau-interimscontainer) Offen · Ort: DED (Sachsen) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/de04d9a1d0b187e9), Zuletzt geprüft am 06.11.2026, 23:30 Uhr (UTC+01:00) - [D - Moritzburg, Küchenturm / Zimmererarbeiten](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_XWY1ARSDRDRFY0MZWPZHXMKQSZ/d-moritzburg-kuechenturm-zimmererarbeiten) Offen · Ort: DED (Sachsen) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/ca072e6b37525ad4), Zuletzt geprüft am 06.11.2026, 23:30 Uhr (UTC+01:00) ## Quelle - Herausgeber: Bekanntmachungsservice - Lizenz: [CC0 1.0](https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) - Amtliche Bekanntmachung: [https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/b73554b316d60566](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/b73554b316d60566) - Zuletzt geprüft: 26\. Oktober 2026, 15:14 Uhr (UTC+01:00) Maßgeblich ist die amtliche Bekanntmachung. Inteliwert zeigt, was in ihr steht, und verlinkt sie. --- Page: https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_GSD62DRRAVXY5MRX01AB6M9A4M/neubau-rrb-seifersdorfer-strasse-in-grossschirma Inteliwert is a product of Bandpey GmbH, an international data and AI software company in Munich, Germany, founded and led by Roozbeh Bandpey. Bandpey's products: Facthory, Emolysis, Copolly and Inteliwert. Inteliwert on LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intelliwert, GitHub: https://github.com/inteliwertai.