# 10b Innen- und Außenputzarbeiten Neubau KiTa Jeber-Bergfrieden Offen · Ausschreibung ## Auf einen Blick Diese Ausschreibung betrifft Bauarbeiten (CPV 45000000) in Sachsen-Anhalt (DEE). Die Bekanntmachung nennt als Frist den 8. Dezember 2026, 10:00 Uhr (UTC+01:00). Verfahrensart: de-open. ### Aus der Bekanntmachung a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Stadt Coswig (Anhalt) Am Markt 1 06869 Coswig (Anhalt) Telefon: \[…\] Fax: \[…\] E-Mail: \[…\] Internet: www.coswigonline.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 2026023 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform schriftlich d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 06868 Coswig (Anhalt) OT Jeber-Bergfrieden f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: 10b Innen- und Außenputzarbeiten Umfang der Leistung: Außenputzarbeiten 65 m² Abdecken und Abklebearbeiten 137 m² Untergrundvorbehandlungen verschiedene Anschlussleisten vorbereitende Arbeiten: Kabelausschnitte, Montageplatten, Montagequader, Montagezylinder 137 m² Armierung 137 m² Mineralischer Oberputz inkl. Abtönung 137 m² Schlussbeschichtung 85 m² Lackbeschichtung und Spachtelarbeiten 130 m Sockelausführung mit 50 m² Perimeterdämmung 50 m² Grundierung, Armierung und Putzbeschichtung des Sockels Behelfsmäßige Regenfallrohre 50 m² Voranstrich und Abdichtung Sockelbereich Innenputzarbeiten 85 m² Innenputzarbeiten mit Kalkzementputz und Untergrundvorbehandlungen 85 m² Glasgittergewebe verschiedene An- und Abschlussleisten g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 11\.01.2027 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 21\.05.2027 weitere Fristen: Bauzeit: Innenputz ab 11.01.2027-22.01.2027 -> 2 Wochen Außenputz ab 12.04.2027-21.05.2027 (offener Witterung) -> 6 Wochen j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-1a1ca068ee5-4207f92c58334d77 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 08\.12.2026 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 07\.01.2027 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: Vergabestelle s. a) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 08\.12.2026 um: 10:00 Ort: Rathaus Coswig (Anhalt), Sekretariat Vorzimmer BM Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter und ihre Bevollmächtigten t) geforderte Sicherheiten siehe Vergabeunterlagen u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind siehe Vergabeunterlagen v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigten Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landkreis Wittenberg Breitscheidstraße 4 06886 Lutherstadt Wittenberg y) Sonstige Angaben Putz ## Eckdaten - Status: Offen - Frist: 8\. Dezember 2026, 10:00 Uhr (UTC+01:00) (in 25 Tagen) - Leistungsort: Sachsen-Anhalt (DEE) - Haupt-CPV: Bauarbeiten (CPV 45000000) - Verfahrensart: de-open - Lose: 1 Quelle: [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/b5da68648c038ff6). Jede Angabe stammt aus der amtlichen Bekanntmachung, zuletzt geprüft am 13. November 2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00). Faktenblatt: [Inteliwert-Faktenblatt: 10b Innen- und Außenputzarbeiten Neubau KiTa Jeber-Bergfrieden, Frist 8. Dezember 2026, 10:00 Uhr (UTC+01:00). Ein Produkt der Bandpey GmbH.](https://inteliwert.com/cards/opp_H1DDRNYH93ZWFJ9QHXSCE5TADE/ntv_5GT9QC2YWQZJNT6C1TRRX7C2TF/de-sheet.png) (PNG, 1600 × 900) ## Lose (1) ### Los LOT-0000: 10b Innen- und Außenputzarbeiten Neubau KiTa Jeber-Bergfrieden a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Stadt Coswig (Anhalt) Am Markt 1 06869 Coswig (Anhalt) Telefon: \[…\] Fax: \[…\] E-Mail: \[…\] Internet: www.coswigonline.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 2026023 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform schriftlich d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 06868 Coswig (Anhalt) OT Jeber-Bergfrieden f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: 10b Innen- und Außenputzarbeiten Umfang der Leistung: Außenputzarbeiten 65 m² Abdecken und Abklebearbeiten 137 m² Untergrundvorbehandlungen verschiedene Anschlussleisten vorbereitende Arbeiten: Kabelausschnitte, Montageplatten, Montagequader, Montagezylinder 137 m² Armierung 137 m² Mineralischer Oberputz inkl. Abtönung 137 m² Schlussbeschichtung 85 m² Lackbeschichtung und Spachtelarbeiten 130 m Sockelausführung mit 50 m² Perimeterdämmung 50 m² Grundierung, Armierung und Putzbeschichtung des Sockels Behelfsmäßige Regenfallrohre 50 m² Voranstrich und Abdichtung Sockelbereich Innenputzarbeiten 85 m² Innenputzarbeiten mit Kalkzementputz und Untergrundvorbehandlungen 85 m² Glasgittergewebe verschiedene An- und Abschlussleisten g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 11\.01.2027 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 21\.05.2027 weitere Fristen: Bauzeit: Innenputz ab 11.01.2027-22.01.2027 -> 2 Wochen Außenputz ab 12.04.2027-21.05.2027 (offener Witterung) -> 6 Wochen j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-1a1ca068ee5-4207f92c58334d77 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 08\.12.2026 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 07\.01.2027 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: Vergabestelle s. a) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 08\.12.2026 um: 10:00 Ort: Rathaus Coswig (Anhalt), Sekretariat Vorzimmer BM Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter und ihre Bevollmächtigten t) geforderte Sicherheiten siehe Vergabeunterlagen u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind siehe Vergabeunterlagen v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigten Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landkreis Wittenberg Breitscheidstraße 4 06886 Lutherstadt Wittenberg y) Sonstige Angaben Putz - CPV: Bauarbeiten (CPV 45000000), Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen (CPV 43000000), Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen) (CPV 44000000), Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen (CPV 71000000) - Ort: Sachsen-Anhalt (DEE) - Frist: 8\. Dezember 2026, 10:00 Uhr (UTC+01:00) ## Verlauf - 13\. November 2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00): Erstbekanntmachung, Bekanntmachung, Version 1 (Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung), [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/b5da68648c038ff6) ## Einordnung - CPV-Codes: Bauarbeiten (CPV 45000000); Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen (CPV 43000000); Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen) (CPV 44000000); Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen (CPV 71000000) - NUTS-Regionen: Sachsen-Anhalt (DEE) ## Amtliche Unterlagen - [www.evergabe.de](https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Stadt%2520Coswig%2520%2528Anhalt%2529/3481263) ## Fragen und Antworten ### Wann endet die Frist? Die amtliche Bekanntmachung nennt als Frist den 8. Dezember 2026, 10:00 Uhr (UTC+01:00). ### Was wird beschafft (CPV)? Bauarbeiten (CPV 45000000), Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen (CPV 43000000), Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen) (CPV 44000000) und Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen (CPV 71000000). ### Wo wird die Leistung erbracht (NUTS)? Sachsen-Anhalt (DEE). ### Ist die Ausschreibung in Lose aufgeteilt? Nein, die Bekanntmachung nennt ein einziges Los. ### Welche Verfahrensart gilt? de-open. ### Wie gebe ich ein Angebot ab? Über die amtliche Bekanntmachung oder das darin genannte Portal. Inteliwert gibt keine Angebote ab. [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/b5da68648c038ff6) ### Bin ich teilnahmeberechtigt? Inteliwert beurteilt keine Teilnahmeberechtigung. Die Eignungskriterien stehen in der amtlichen Bekanntmachung. [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/b5da68648c038ff6) ## Ähnliche Ausschreibungen - [Raumlufttechnische Anlagen - GNUE Neubau eines Labor- und Verwaltungsgebäudes für das Landesamt für Verbraucherschutz Halle, An der Fliederwegkaserne 20, 06130 Halle (Saale) (SLB-2026-0446)](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_1AATKBZJZR6MC39SEQGY6ZMNV1/raumlufttechnische-anlagen-gnue-neubau-eines-labor-und-verwaltungsgebaeudes-fuer) Offen · Auftraggeber: Amt für Immobilien- und Baumanagement MD (AIB Magdeburg), Zentraleinheit Vergabe · Ort: DEE02 (Sachsen-Anhalt) · Frist: 15\.12.2026, 09:00 Uhr (UTC+01:00) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/3a98c219-f433-4ea1-844e-02d30dffdd06), Zuletzt geprüft am 13.11.2026, 10:05 Uhr (UTC+01:00) - [Los 12 - Außenanlagen - Sanierung Kritzinger Villa](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_3APT8J690DPKMGJWSFFZNMPA23/los-12-aussenanlagen-sanierung-kritzinger-villa) Offen · Ort: DEE (Sachsen-Anhalt) · Frist: 26\.11.2026, 10:00 Uhr (UTC+01:00) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/6ea306d3691e12d1), Zuletzt geprüft am 13.11.2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00) - [Los 6 - Tischlerarbeiten - Sanierung Kritzinger Villa](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_4DPMC94N84D9X7RF2BG4NPHHYA/los-6-tischlerarbeiten-sanierung-kritzinger-villa) Offen · Ort: DEE (Sachsen-Anhalt) · Frist: 08\.12.2026, 09:00 Uhr (UTC+01:00) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/c786400166eff26e), Zuletzt geprüft am 13.11.2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00) - [Stadt Bernburg (Saale) - Theater - Inspizientenanlage](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_4JG8ZRC5CB9P68544VFX1DHMTG/stadt-bernburg-saale-theater-inspizientenanlage) Offen · Ort: DEE (Sachsen-Anhalt) · Frist: 19\.11.2026, 14:00 Uhr (UTC+01:00) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/addc2cc6aa0e00d1), Zuletzt geprüft am 13.11.2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00) - [Los 3 - Baumeisterarbeiten - Sanierung Kritzinger Villa](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_6VACK8H8A6F8BEEDGB0B0Q9K83/los-3-baumeisterarbeiten-sanierung-kritzinger-villa) Offen · Ort: DEE (Sachsen-Anhalt) · Frist: 01\.12.2026, 09:00 Uhr (UTC+01:00) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/b82df318f258340c), Zuletzt geprüft am 13.11.2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00) - [Verlegung von Estrich und Fliesen im Netzersatzanlagenraum FGH Kl. Wieblitz](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_AVTE9RFJ36SV9YR0V797B34J85/verlegung-von-estrich-und-fliesen-im-netzersatzanlagenraum-fgh-kl-wieblitz) Offen · Ort: DEE (Sachsen-Anhalt) · Frist: 08\.12.2026, 10:45 Uhr (UTC+01:00) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/6e72899e54d1f349), Zuletzt geprüft am 13.11.2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00) ## Quelle - Herausgeber: Bekanntmachungsservice - Lizenz: [CC0 1.0](https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) - Amtliche Bekanntmachung: [https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/b5da68648c038ff6](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/b5da68648c038ff6) - Zuletzt geprüft: 13\. November 2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00) Maßgeblich ist die amtliche Bekanntmachung. Inteliwert zeigt, was in ihr steht, und verlinkt sie. --- Page: https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_H1DDRNYH93ZWFJ9QHXSCE5TADE/10b-innen-und-aussenputzarbeiten-neubau-kita-jeber-bergfrieden Inteliwert is a product of Bandpey GmbH, an international data and AI software company in Munich, Germany, founded and led by Roozbeh Bandpey. Bandpey's products: Facthory, Emolysis, Copolly and Inteliwert. Inteliwert on LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intelliwert, GitHub: https://github.com/inteliwertai.