# Sanierung Baulich-Technische Infrastruktur: Kühlflächen Kältetechnik 2 Offen · Ausschreibung ## Auf einen Blick Max-Planck-Gesellschaft Abt.III schreibt Installation von Lüftungs- und Klimaanlagen (CPV 45331200) in München, Kreisfreie Stadt (DE212) aus. Die Bekanntmachung nennt als Frist den 17. November 2026, 10:00 Uhr (UTC+01:00). Verfahrensart: Offenes Verfahren. ### Aus der Bekanntmachung Die Generalverwaltung des Max Planck Institutes in München soll im laufenden Betrieb umfänglich saniert werden. Inhalt der gemäß Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen ist die Erbringung von Leistungen der Kältetechnik. In der Generalverwaltung sind vom EG bis zum 4.OG die Bestandskühldecken zu sanieren und im 5.OG neue Kühldecken zu bauen. Dazu gehört auch die Erneuerung der Stockwerksverteilleitungen. Da das Gebäude während der gesamten Arbeiten in Nutzung bleibt, sind alle Tätigkeiten daher mit höchster Sorgfalt sowie unter größtmöglichem Schutz des bestehenden Gebäudes und der vorhandenen Anlagen auszuführen. Um dies umzusetzen läuft das Bauvorhaben in mehreren Bauabschnitten ab. Ausführungsfristen: Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den AG (§5Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen vorauss. bis zum 05.02.2027 zugehen. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) innerhalb von 1.251 Werktagen nach vorstehend angegebener Frist für den Ausführungsbeginn (5 Arbeitstagen/ Woche) sh. hierzu auch Anlage 1 der Besonderen Vertragsbedingungen VHB-214 (Vertragsfristen\_Anlage1).. Hinweis betr. Bieterfragen aufgrund besonderer äußerer Ereignisse (z.B. Sars-COV-2 oder Ukraine Krieg): Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Angebotserstellung etwaige mögliche bzw. erkennbare Beeinträchtigungen, z.B. in Bezug auf die Verfügbarkeit von Materialien und Produkten, Arbeitskräften, eine evtl. verzögerte Beibringung von geforderten Nachweisen, Auswirkungen auf etwaige Nachunternehmer etc. Fragen, die in diesem Zusammenhang auftreten, bitten wir rechtzeitig vor Angebotsfrist über das Nachrichtensystem der eVergabe zu stellen. ## Eckdaten - Status: Offen - Frist: 17\. November 2026, 10:00 Uhr (UTC+01:00) (in 10 Tagen) - Auftraggeber: Max-Planck-Gesellschaft Abt.III, München, DE - Leistungsort: München, Kreisfreie Stadt (DE212) - Haupt-CPV: Installation von Lüftungs- und Klimaanlagen (CPV 45331200) - Verfahrensart: Offenes Verfahren - Lose: 1 - Erstmals veröffentlicht: 16\. Oktober 2026, 00:00 Uhr (UTC+02:00) Quelle: [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/d082f6d9-c0fe-4de1-9dbf-0f9213577227). Jede Angabe stammt aus der amtlichen Bekanntmachung, zuletzt geprüft am 27. Oktober 2026, 00:30 Uhr (UTC+01:00). Faktenblatt: [Inteliwert-Faktenblatt: Sanierung Baulich-Technische Infrastruktur: Kühlflächen Kältetechnik 2 – Max-Planck-Gesellschaft Abt.III, Frist 17. November 2026, 10:00 Uhr (UTC+01:00). Ein Produkt der Bandpey GmbH.](https://inteliwert.com/cards/opp_NWV0PR88480FGDWSEAYF390CP6/ntv_9XDK84WXR4MVYHM3M2MNCMCFMQ/de-sheet.png) (PNG, 1600 × 900) ## Lose (1) ### Los LOT-0001: Sanierung Baulich-Technische Infrastruktur: Kühlflächen Kältetechnik 2 Die Generalverwaltung des Max Planck Institutes in München soll im laufenden Betrieb umfänglich saniert werden. Inhalt der gemäß Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen ist die Erbringung von Leistungen der Kältetechnik. In der Generalverwaltung sind vom EG bis zum 4.OG die Bestandskühldecken zu sanieren und im 5.OG neue Kühldecken zu bauen. Dazu gehört auch die Erneuerung der Stockwerksverteilleitungen. Da das Gebäude während der gesamten Arbeiten in Nutzung bleibt, sind alle Tätigkeiten daher mit höchster Sorgfalt sowie unter größtmöglichem Schutz des bestehenden Gebäudes und der vorhandenen Anlagen auszuführen. Um dies umzusetzen läuft das Bauvorhaben in mehreren Bauabschnitten ab. Ausführungsfristen: Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den AG (§5Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen vorauss. bis zum 05.02.2027 zugehen. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) innerhalb von 1.251 Werktagen nach vorstehend angegebener Frist für den Ausführungsbeginn (5 Arbeitstagen/ Woche) sh. hierzu auch Anlage 1 der Besonderen Vertragsbedingungen VHB-214 (Vertragsfristen\_Anlage1).. Hinweis betr. Bieterfragen aufgrund besonderer äußerer Ereignisse (z.B. Sars-COV-2 oder Ukraine Krieg): Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Angebotserstellung etwaige mögliche bzw. erkennbare Beeinträchtigungen, z.B. in Bezug auf die Verfügbarkeit von Materialien und Produkten, Arbeitskräften, eine evtl. verzögerte Beibringung von geforderten Nachweisen, Auswirkungen auf etwaige Nachunternehmer etc. Fragen, die in diesem Zusammenhang auftreten, bitten wir rechtzeitig vor Angebotsfrist über das Nachrichtensystem der eVergabe zu stellen. - CPV: Installation von Lüftungs- und Klimaanlagen (CPV 45331200), Installation von Kühlanlagen (CPV 45331230) - Ort: München, Kreisfreie Stadt (DE212) - Frist: 17\. November 2026, 10:00 Uhr (UTC+01:00) ## Verlauf - 16\. Oktober 2026, 00:00 Uhr (UTC+02:00): Erstbekanntmachung, Bekanntmachung, Version 01 (Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung), [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/d082f6d9-c0fe-4de1-9dbf-0f9213577227) ## Einordnung - CPV-Codes: Installation von Lüftungs- und Klimaanlagen (CPV 45331200); Installation von Kühlanlagen (CPV 45331230) - NUTS-Regionen: München, Kreisfreie Stadt (DE212) ## Amtliche Unterlagen - [bieterzugang.deutsche-evergabe.de](https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/cb840f92-3a93-463e-8d99-0effc3c80b60) ## Fragen und Antworten ### Wann endet die Frist? Die amtliche Bekanntmachung nennt als Frist den 17. November 2026, 10:00 Uhr (UTC+01:00). ### Wer ist der Auftraggeber? Max-Planck-Gesellschaft Abt.III, München, DE. ### Was wird beschafft (CPV)? Installation von Lüftungs- und Klimaanlagen (CPV 45331200) und Installation von Kühlanlagen (CPV 45331230). ### Wo wird die Leistung erbracht (NUTS)? München, Kreisfreie Stadt (DE212). ### Ist die Ausschreibung in Lose aufgeteilt? Nein, die Bekanntmachung nennt ein einziges Los. ### Welche Verfahrensart gilt? Offenes Verfahren. ### Wie gebe ich ein Angebot ab? Über die amtliche Bekanntmachung oder das darin genannte Portal. Inteliwert gibt keine Angebote ab. [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/d082f6d9-c0fe-4de1-9dbf-0f9213577227) ### Bin ich teilnahmeberechtigt? Inteliwert beurteilt keine Teilnahmeberechtigung. Die Eignungskriterien stehen in der amtlichen Bekanntmachung. [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/d082f6d9-c0fe-4de1-9dbf-0f9213577227) ## Unternehmen, die passen könnten *Mögliche Passung auf Basis öffentlicher Angaben* Unternehmen aus den von Inteliwert erfassten Quellen, nicht der ganze Markt. Inteliwert beurteilt weder Eignung noch Passung oder Chancen. - [Würflein Haustechnik GmbH & Co. KG](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_7YB5SVJJNEB0ZVK9SXN5N0TS3S/wuerflein-haustechnik-gmbh-co-kg) · Weihenzell · KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung) - Zuschlag in der CPV-Gruppe 453 (2026-10-27): [Nachweis](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_YCH408KFYHTMRVF5BVM11XHKRN/generalsanierung-dreifachsporthalle-weissenburg-i-bay), geprüft am 04.11.2026 - Sitz im selben Bundesland wie der Leistungsort: [Nachweis](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_7YB5SVJJNEB0ZVK9SXN5N0TS3S), geprüft am 04.11.2026 - [Diehl GmbH](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_PQ28MBVSFEHP7Y9SN071KPFWMN/diehl-gmbh) · Baumholder · KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung) - Zuschlag in der CPV-Gruppe 453 (2026-10-13): [Nachweis](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_3KTX0KCHGWAKW3PV8N6R8GHXPM/projekt-erweiterung-eines-buerogebaeudes-im-industriepark-frankfurt-hoechst-tech), geprüft am 04.11.2026 - Sitz im selben Land wie der Leistungsort: [Nachweis](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_PQ28MBVSFEHP7Y9SN071KPFWMN), geprüft am 04.11.2026 - [B&S Umwelttechnik GmbH](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_CW9TTN2J4DSHQV4JZKR0QFTKDZ/b-s-umwelttechnik-gmbh) · Kronach · KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung) · Neu bei öffentlichen Aufträgen - Zuschlag in der CPV-Gruppe 453 (2026-10-26): [Nachweis](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_ZRAXP83PMF9JNGFKC526C1BP7D/nuernberg-regensburger-strasse-104-106-430-lueftungsanlagen), geprüft am 04.11.2026 - Sitz im selben Bundesland wie der Leistungsort: [Nachweis](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_CW9TTN2J4DSHQV4JZKR0QFTKDZ), geprüft am 04.11.2026 - [Sanitär Union GmbH](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_FKP242MC91AQ8X5ZA32Y1PNW0S/sanitaer-union-gmbh) · Nürnberg · KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung) · Neu bei öffentlichen Aufträgen - Zuschlag in der CPV-Gruppe 453 (2026-10-27): [Nachweis](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_R7WFSW8F9J9957WV9KWF0TQ6Z8/generalsanierung-dreifachsporthalle-weissenburg-i-bay), geprüft am 04.11.2026 - Sitz im selben Bundesland wie der Leistungsort: [Nachweis](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_FKP242MC91AQ8X5ZA32Y1PNW0S), geprüft am 04.11.2026 - [Engel GmbH](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_GCKVWSYYM993Q27EEZCZ957E12/engel-gmbh) · Rheinau · KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung) - Zuschlag in der CPV-Gruppe 453 (2026-09-29): [Nachweis](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_B9QXP6SQPFWV7801YR33JZ21H2/erweiterung-und-umbau-grundschule-freistett-sanitaerarbeiten), geprüft am 04.11.2026 - Sitz im selben Land wie der Leistungsort: [Nachweis](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_GCKVWSYYM993Q27EEZCZ957E12), geprüft am 04.11.2026 ## Weitere Ausschreibungen dieses Auftraggebers Weitere veröffentlichte Ausschreibungen dieses Auftraggebers in den indexierten Bekanntmachungen, offene zuerst. - [Sanierung Baulich-Technische Infrastruktur: Wärmeversorungsanalge](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_KRPYBVKBAYYQNWQCTK7V529MVF/sanierung-baulich-technische-infrastruktur-waermeversorungsanalge) Offen · Auftraggeber: Max-Planck-Gesellschaft Abt.III · Ort: DE212 (Bayern) · Frist: 17\.11.2026, 11:00 Uhr (UTC+01:00) · Veröffentlichter Wert: 0,10 € zzgl. MwSt. · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/845055ea-6624-415b-852f-89eca093c175), Zuletzt geprüft am 27.10.2026, 00:30 Uhr (UTC+01:00) - [Sanierung Baulich-Technische Infrastruktur: Parkettarbeiten](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_HH1KGSXN6SE5T4FSDX7DKKDM9H/sanierung-baulich-technische-infrastruktur-parkettarbeiten) Offen · Auftraggeber: Max-Planck-Gesellschaft Abt.III · Ort: DE212 (Bayern) · Frist: 16\.11.2026, 10:00 Uhr (UTC+01:00) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/fc2aa746-4e49-429f-9619-abdb94f97016), Zuletzt geprüft am 27.10.2026, 02:30 Uhr (UTC+01:00) - [Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene, Neubau und Umbau: Starkstrom ELT](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_G7ZTA38ZVMCD7WB5JKXC497NR4/max-planck-forschungsstelle-fuer-die-wissenschaft-der-pathogene-neubau-und-umbau) Vergeben · Auftraggeber: Max-Planck-Gesellschaft Abt.III · Ort: DE300 (Berlin) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/d54fc90a-f1fd-4c30-863c-777cadfdc7ec), Zuletzt geprüft am 26.10.2026, 15:14 Uhr (UTC+01:00) - [MPI für Terrestrische Mikrobiologie Marburg; Umbau BT B; RLT](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_ZHPAESGKEGY5WG0AT3FJBWDFNZ/mpi-fuer-terrestrische-mikrobiologie-marburg-umbau-bt-b-rlt) Vergeben · Auftraggeber: Max-Planck-Gesellschaft Abt.III · Ort: DE724 (Hessen) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/9ac94ade-c320-4936-838e-71486deac7e1), Zuletzt geprüft am 27.10.2026, 02:30 Uhr (UTC+01:00) - [Sanierung Baulich-Technische Infrastruktur: Metallbau Stahl-Glastüren](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_X6HW1RNZJM7H1WQ4XZTC1CYGFT/sanierung-baulich-technische-infrastruktur-metallbau-stahl-glastueren) Vergeben · Auftraggeber: Max-Planck-Gesellschaft Abt.III · Ort: DE212 (Bayern) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/d54480d0-0feb-40fe-a2ff-01d1b1ba7685), Zuletzt geprüft am 27.10.2026, 06:30 Uhr (UTC+01:00) ## Ähnliche Ausschreibungen - [NKJP\_420\_Wärmeversorgungsanlagen](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_16J5WD989TM9M30KD76RQRCPY8/nkjp-420-waermeversorgungsanlagen) Offen · Auftraggeber: Bezirk Oberfranken, namens und im Auftrag der Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken (GeBO) · Ort: DE242 (Bayern) · Frist: 13\.01.2027, 14:00 Uhr (UTC+01:00) · [Amtliche Bekanntmachung](https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/774361-2026), Zuletzt geprüft am 07.11.2026, 07:11 Uhr (UTC+01:00) - [NKJP\_430\_Raumlufttechnische Anlagen](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_1DQM527VBVJCK92D90A3YYKP6J/nkjp-430-raumlufttechnische-anlagen) Offen · Auftraggeber: Bezirk Oberfranken, namens und im Auftrag der Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken (GeBO) · Ort: DE242 (Bayern) · Frist: 13\.01.2027, 11:00 Uhr (UTC+01:00) · [Amtliche Bekanntmachung](https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/771468-2026), Zuletzt geprüft am 07.11.2026, 07:11 Uhr (UTC+01:00) - [Sanierung Bürgerhaus und Integration Rathaus Bayerisch Gmain - Elektroinstallationsarbeiten](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_1XXDSK7HP9KB36G1F2WEFM78K4/sanierung-buergerhaus-und-integration-rathaus-bayerisch-gmain-elektroinstallatio) Offen · Auftraggeber: Gemeinde Bayerisch Gmain · Ort: DE215 (Bayern) · Frist: 07\.12.2026, 11:00 Uhr (UTC+01:00) · Veröffentlichter Wert: 610\.000 € zzgl. MwSt. · [Amtliche Bekanntmachung](https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/774524-2026), Zuletzt geprüft am 07.11.2026, 07:11 Uhr (UTC+01:00) - [ZV - Wohnbau Stadt Coburg GmbH - Heiligkreuzstraße 24+26 - Rohbauarbeiten](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_3TJZERP2HDHF8K4516BPE28ZQE/zv-wohnbau-stadt-coburg-gmbh-heiligkreuzstrasse-24-26-rohbauarbeiten) Offen · Auftraggeber: Wohnbau Stadt Coburg GmbH · Ort: DE243 (Bayern) · Frist: 10\.12.2026, 10:00 Uhr (UTC+01:00) · [Amtliche Bekanntmachung](https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/772119-2026), Zuletzt geprüft am 07.11.2026, 07:11 Uhr (UTC+01:00) - [NKJP\_410\_Sanitärinstallationsanlagen](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_47H9SHKDRYW6H230RXH19JV47V/nkjp-410-sanitaerinstallationsanlagen) Offen · Auftraggeber: Bezirk Oberfranken, namens und im Auftrag der Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken (GeBO) · Ort: DE242 (Bayern) · Frist: 13\.01.2027, 10:00 Uhr (UTC+01:00) · [Amtliche Bekanntmachung](https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/772773-2026), Zuletzt geprüft am 07.11.2026, 07:11 Uhr (UTC+01:00) - [Starkstromanlage](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_4SN9PTW9YXHKKBBYKX9CQSP4EM/starkstromanlage) Offen · Auftraggeber: Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Technische Geschäftsleitung, SG Bau · Ort: DE252 (Bayern) · Frist: 08\.12.2026, 09:00 Uhr (UTC+01:00) · Veröffentlichter Wert: 1\.651.879,56 € zzgl. MwSt. · [Amtliche Bekanntmachung](https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/771754-2026), Zuletzt geprüft am 07.11.2026, 07:11 Uhr (UTC+01:00) ## Quelle - Herausgeber: Bekanntmachungsservice - Lizenz: [CC0 1.0](https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) - Amtliche Bekanntmachung: [https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/d082f6d9-c0fe-4de1-9dbf-0f9213577227](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/d082f6d9-c0fe-4de1-9dbf-0f9213577227) - Zuletzt geprüft: 27\. Oktober 2026, 00:30 Uhr (UTC+01:00) Maßgeblich ist die amtliche Bekanntmachung. Inteliwert zeigt, was in ihr steht, und verlinkt sie. --- Page: https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_NWV0PR88480FGDWSEAYF390CP6/sanierung-baulich-technische-infrastruktur-kuehlflaechen-kaeltetechnik-2 Inteliwert is a product of Bandpey GmbH, an international data and AI software company in Munich, Germany, founded and led by Roozbeh Bandpey. Bandpey's products: Facthory, Emolysis, Copolly and Inteliwert. Inteliwert on LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intelliwert, GitHub: https://github.com/inteliwertai.