# Bau Sozialgebäude Bauhof

Offen · Ausschreibung

**Die Frist aus der Bekanntmachung ist abgelaufen. Die Seite bleibt zum Nachschlagen erhalten.**

Ähnliche offene Ausschreibungen:

- [Transparenzbekanntmachung - Los Gründach](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_25RXB7Y75CS339NGNGT0WCPGGC/transparenzbekanntmachung-los-gruendach)
- [D - SLUB ZB - Kompensation Gaslöschanlage, MRA Anlagen - Elektrotechnik](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_8FQSYAX67EEF1C3MR7TY72J5F7/d-slub-zb-kompensation-gasloeschanlage-mra-anlagen-elektrotechnik)
- [D-SLUB Interim Zentralbib Zellescher Weg17,Bodenbelagsarbeiten](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_BR63J9CXV9B590HR36GHSJ27BC/d-slub-interim-zentralbib-zellescher-weg17-bodenbelagsarbeiten)
- [ENB Brücke über die Torgauer Straße](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_3YRG38EYWV4WWAY1QAYAVGKGTW/enb-bruecke-ueber-die-torgauer-strasse)
- [Transparenzbekanntmachung](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_5C38ANQYEH978MPYD99F0M4AGJ/transparenzbekanntmachung)

## Auf einen Blick

Diese Ausschreibung betrifft Bauarbeiten (CPV 45000000) in Sachsen (DED). Die Bekanntmachung nennt als Frist den 5. November 2026, 10:30 Uhr (UTC+01:00). Verfahrensart: de-open.

### Aus der Bekanntmachung

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name und Anschrift:
Stadt Plauen, Vergabestelle
Unterer Graben 1
08523 Plauen
Telefon:
Fax:
E-Mail:
\[…\]
Internet:
https://www.plauen.de

b)

Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
6031 06/65/23/26/1-01

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform

d) Art des Auftrags

Planung und Ausführung von Bauleistungen

e) Ort der Ausführung

Stadt Plauen
FG Stadtwirtschaft
Bickelstraße 25
08527 Plauen
Deutschland

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Art der Leistung:
Lieferung und Errichtung eines Modulargebäudes
Umfang der Leistung:
Lieferung und Montage eines witterungsbeständigen Rohgebäudes in Modul-/Containerbauweise auf einem vom Auftraggeber herzustellenden Fundament gemäß dem Raumprogramm.
Es wird keine Entwurfsplanung durch den AG vorgegeben. Der Bieter entwickelt auf Grundlage des Raumprogramms und der funktionalen Anforderungen ein eigenes Konstruktions- und Ausführungskonzept einschließlich Werk- und Montageplanung.
Mit dem Angebot ist das vorgesehene Konstruktionsprinzip in einer aussagekräftigen, jedoch noch nicht abschließend auszuarbeitenden Form darzustellen. Nach Zuschlag ist die Planung entsprechend den vertraglich vereinbarten Fristen vollständig auszuarbeiten und dem AG zur Freigabe vorzulegen.
Ausbauleistungen wie Elektro-Endmontage, Sanitärarmaturen, Innentüren und Fliesenarbeiten im Nassbereich sind bewusst nicht Gegenstand dieser Ausschreibung, da der AG diese Leistungen in Eigenleistung erbringt.

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage:
Sozialgebäude mit Besprechungsraum, Duschen, Toiletten und
Umkleideräumen
Zweck des Auftrags:

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)

Vergabe nach Losen:
Nein

i) Ausführungsfristen

Beginn der Ausführung:
14\.12.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
30\.04.2027
weitere Fristen:
Beginn und Fertigstellungsfrist sind vom Bieter verbindlich mit dem Angebot zu benennen
Werk- und Montageplanung einschließlich Fundament-/Gründungsplanung: spätestens 6 Wochen nach Auftragserteilung

j) Nebenangebote

nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist

am:
05\.11.2026
um:
10:30 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
11\.12.2026

p)

Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen

Deutsch

r) Zuschlagskriterien

nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
1 Preis (60%), 2 Technisches Konzept / Ausführungsqualität (20%), 3 Bauzeit (10%), 4 Energieeffizienz Heizung / Warmwasser (10%)

s) Eröffnungstermin

am:
05\.11.2026
um:
10:30 Uhr
Ort:
Stadt Plauen
Vergabestelle
Unterer Graben 1
08523 Plauen
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Die Submission ist nicht öffentlich (§ 14 Abs 1 VOB/A). Der Auftraggeber stellt den Bietern gem. § 14 Abs. 6 VOB/A die Namen und Anschriften der Bieter, die Endbeträge der Angebote, Preisnachlässe ohne Bedingungen und die Anzahl der jeweiligen Nebenangebote unverzüglich elektronisch zur Verfügung.

t) geforderte Sicherheiten

keine

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

nach § 16 VOB/B

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

gesamtschuldnerisch haftend, mit bevollmächtigtem Vertreter

w) Beurteilung der Eignung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Siehe Vergabeunterlagen oder unter https://www.plauen.de/eigenerklaerung
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesdirektion Sachsen, Referat 39 Vergaberecht, Preisrecht, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden


Containergebäude (Komplettleistung),Komplettleistung Gebäudeausbau

## Eckdaten

- Status: Offen
- Frist: 5\. November 2026, 10:30 Uhr (UTC+01:00) (vor 1 Tag)
- Leistungsort: Sachsen (DED)
- Haupt-CPV: Bauarbeiten (CPV 45000000)
- Verfahrensart: de-open
- Lose: 1

Quelle: [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/a0d02f3ffc6f4be0). Jede Angabe stammt aus der amtlichen Bekanntmachung, zuletzt geprüft am 27. Oktober 2026, 01:30 Uhr (UTC+01:00).

Faktenblatt: [Inteliwert-Faktenblatt: Bau Sozialgebäude Bauhof, Frist 5. November 2026, 10:30 Uhr (UTC+01:00). Ein Produkt der Bandpey GmbH.](https://inteliwert.com/cards/opp_S7C7SRZNN426Z8QJD7FC8H4WF8/ntv_6YB0YT8A844PJ7J3E4VMWGBHKT/de-sheet.png) (PNG, 1600 × 900)

## Lose (1)

### Los LOT-0000: Bau Sozialgebäude Bauhof

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name und Anschrift:
Stadt Plauen, Vergabestelle
Unterer Graben 1
08523 Plauen
Telefon:
Fax:
E-Mail:
\[…\]
Internet:
https://www.plauen.de

b)

Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
6031 06/65/23/26/1-01

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform

d) Art des Auftrags

Planung und Ausführung von Bauleistungen

e) Ort der Ausführung

Stadt Plauen
FG Stadtwirtschaft
Bickelstraße 25
08527 Plauen
Deutschland

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Art der Leistung:
Lieferung und Errichtung eines Modulargebäudes
Umfang der Leistung:
Lieferung und Montage eines witterungsbeständigen Rohgebäudes in Modul-/Containerbauweise auf einem vom Auftraggeber herzustellenden Fundament gemäß dem Raumprogramm.
Es wird keine Entwurfsplanung durch den AG vorgegeben. Der Bieter entwickelt auf Grundlage des Raumprogramms und der funktionalen Anforderungen ein eigenes Konstruktions- und Ausführungskonzept einschließlich Werk- und Montageplanung.
Mit dem Angebot ist das vorgesehene Konstruktionsprinzip in einer aussagekräftigen, jedoch noch nicht abschließend auszuarbeitenden Form darzustellen. Nach Zuschlag ist die Planung entsprechend den vertraglich vereinbarten Fristen vollständig auszuarbeiten und dem AG zur Freigabe vorzulegen.
Ausbauleistungen wie Elektro-Endmontage, Sanitärarmaturen, Innentüren und Fliesenarbeiten im Nassbereich sind bewusst nicht Gegenstand dieser Ausschreibung, da der AG diese Leistungen in Eigenleistung erbringt.

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage:
Sozialgebäude mit Besprechungsraum, Duschen, Toiletten und
Umkleideräumen
Zweck des Auftrags:

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)

Vergabe nach Losen:
Nein

i) Ausführungsfristen

Beginn der Ausführung:
14\.12.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
30\.04.2027
weitere Fristen:
Beginn und Fertigstellungsfrist sind vom Bieter verbindlich mit dem Angebot zu benennen
Werk- und Montageplanung einschließlich Fundament-/Gründungsplanung: spätestens 6 Wochen nach Auftragserteilung

j) Nebenangebote

nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist

am:
05\.11.2026
um:
10:30 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
11\.12.2026

p)

Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen

Deutsch

r) Zuschlagskriterien

nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
1 Preis (60%), 2 Technisches Konzept / Ausführungsqualität (20%), 3 Bauzeit (10%), 4 Energieeffizienz Heizung / Warmwasser (10%)

s) Eröffnungstermin

am:
05\.11.2026
um:
10:30 Uhr
Ort:
Stadt Plauen
Vergabestelle
Unterer Graben 1
08523 Plauen
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Die Submission ist nicht öffentlich (§ 14 Abs 1 VOB/A). Der Auftraggeber stellt den Bietern gem. § 14 Abs. 6 VOB/A die Namen und Anschriften der Bieter, die Endbeträge der Angebote, Preisnachlässe ohne Bedingungen und die Anzahl der jeweiligen Nebenangebote unverzüglich elektronisch zur Verfügung.

t) geforderte Sicherheiten

keine

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

nach § 16 VOB/B

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

gesamtschuldnerisch haftend, mit bevollmächtigtem Vertreter

w) Beurteilung der Eignung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Siehe Vergabeunterlagen oder unter https://www.plauen.de/eigenerklaerung
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesdirektion Sachsen, Referat 39 Vergaberecht, Preisrecht, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden


Containergebäude (Komplettleistung),Komplettleistung Gebäudeausbau

- CPV: Bauarbeiten (CPV 45000000), Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen (CPV 43000000), Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen) (CPV 44000000), Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen (CPV 71000000)
- Ort: Sachsen (DED)
- Frist: 5\. November 2026, 10:30 Uhr (UTC+01:00)

## Verlauf

- 27\. Oktober 2026, 01:30 Uhr (UTC+01:00): Erstbekanntmachung, Bekanntmachung, Version 1 (Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung), [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/a0d02f3ffc6f4be0)

## Einordnung

- CPV-Codes: Bauarbeiten (CPV 45000000); Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen (CPV 43000000); Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen) (CPV 44000000); Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen (CPV 71000000)
- NUTS-Regionen: Sachsen (DED)

## Amtliche Unterlagen

- [www.evergabe.de](https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Stadt%2520Plauen%252C%2520Vergabestelle/3469434)

## Fragen und Antworten

### Wann endet die Frist?

Die amtliche Bekanntmachung nennt als Frist den 5. November 2026, 10:30 Uhr (UTC+01:00).

### Was wird beschafft (CPV)?

Bauarbeiten (CPV 45000000), Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen (CPV 43000000), Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen) (CPV 44000000) und Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen (CPV 71000000).

### Wo wird die Leistung erbracht (NUTS)?

Sachsen (DED).

### Ist die Ausschreibung in Lose aufgeteilt?

Nein, die Bekanntmachung nennt ein einziges Los.

### Welche Verfahrensart gilt?

de-open.

### Wie gebe ich ein Angebot ab?

Über die amtliche Bekanntmachung oder das darin genannte Portal. Inteliwert gibt keine Angebote ab. [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/a0d02f3ffc6f4be0)

### Bin ich teilnahmeberechtigt?

Inteliwert beurteilt keine Teilnahmeberechtigung. Die Eignungskriterien stehen in der amtlichen Bekanntmachung. [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/a0d02f3ffc6f4be0)

## Unternehmen, die passen könnten

*Mögliche Passung auf Basis öffentlicher Angaben*

Unternehmen aus den von Inteliwert erfassten Quellen, nicht der ganze Markt. Inteliwert beurteilt weder Eignung noch Passung oder Chancen.

- [Trockenbau Wäntig GmbH](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_0EEB6NYMWMNRJPRGH15MX6AE24/trockenbau-waentig-gmbh) · Schneeberg · KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung) · Neu bei öffentlichen Aufträgen
  - Zuschlag in der CPV-Gruppe 450 (2026-10-16): [Nachweis](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_T6ZKVXVNP4HJCC4ZNK7N8GTRTG/trockenbauarbeiten), geprüft am 04.11.2026
  - Sitz im selben Bundesland wie der Leistungsort: [Nachweis](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_0EEB6NYMWMNRJPRGH15MX6AE24), geprüft am 04.11.2026
- [Dachdeckerei Keller GmbH](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_3CYE8HNQ373GRBZDEW9CD6WD81/dachdeckerei-keller-gmbh) · Grimma · KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung) · Neu bei öffentlichen Aufträgen
  - Zuschlag in der CPV-Gruppe 450 (2026-10-27): [Nachweis](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_S5BX8ZASW61G4ZQ0V04XXF7CAW/grundschule-grossmiltitzer-str-4-modernisierung-erweiterungsbau-los-330-dachdeck), geprüft am 04.11.2026
  - Sitz im selben Bundesland wie der Leistungsort: [Nachweis](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_3CYE8HNQ373GRBZDEW9CD6WD81), geprüft am 04.11.2026
- [Sauter Elektrotechnik GmbH & Co. KG](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_A0PDM3XVBHSBQP3EZQC92XHZYQ/sauter-elektrotechnik-gmbh-co-kg) · Bretten · KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)
  - Zuschlag in der CPV-Gruppe 450 (2026-10-26): [Nachweis](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_QK3Q1TRHD0P3MN5YC3K480GH11/ka-ph-sporthalle-ersatzneubau-elektrotechnik), geprüft am 04.11.2026
  - Sitz im selben Land wie der Leistungsort: [Nachweis](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_A0PDM3XVBHSBQP3EZQC92XHZYQ), geprüft am 04.11.2026
- [L. Elenz GmbH & Co. KG](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_HVDWASGYSJKBB400EP8BCZXWRG/l-elenz-gmbh-co-kg) · Konz · KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)
  - Zuschlag in der CPV-Gruppe 450 (2026-10-19): [Nachweis](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_2B0X8AX0ZE1SV5FZD6ZHZACDK4/abwassergruppe-zemmer-hier-los-3-neubau-stauraumkanal-neubau-retentionsbodenfilt), geprüft am 04.11.2026
  - Sitz im selben Land wie der Leistungsort: [Nachweis](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_HVDWASGYSJKBB400EP8BCZXWRG), geprüft am 04.11.2026
- [Konrad Leymann GmbH & Co. KG](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_37SG1G3BR9B2FBQGMKHBGQ4N60/konrad-leymann-gmbh-co-kg) · Sulingen · KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung) · Neu bei öffentlichen Aufträgen
  - Zuschlag in der CPV-Gruppe 450 (2026-09-22): [Nachweis](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_C840V0GRGMBAFMKEH7FHDGK98Y/rendsburg-bautechnik), geprüft am 04.11.2026
  - Sitz im selben Land wie der Leistungsort: [Nachweis](https://inteliwert.com/de/unternehmen/org_37SG1G3BR9B2FBQGMKHBGQ4N60), geprüft am 04.11.2026

## Ähnliche Ausschreibungen

- [Transparenzbekanntmachung - Los Gründach](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_25RXB7Y75CS339NGNGT0WCPGGC/transparenzbekanntmachung-los-gruendach)  
  Offen · Ort: DED (Sachsen) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/1efbfadc89ebfe56), Zuletzt geprüft am 06.11.2026, 20:30 Uhr (UTC+01:00)
- [D - SLUB ZB - Kompensation Gaslöschanlage, MRA Anlagen - Elektrotechnik](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_8FQSYAX67EEF1C3MR7TY72J5F7/d-slub-zb-kompensation-gasloeschanlage-mra-anlagen-elektrotechnik)  
  Offen · Ort: DED (Sachsen) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/05688d158349d46d), Zuletzt geprüft am 06.11.2026, 20:30 Uhr (UTC+01:00)
- [D-SLUB Interim Zentralbib Zellescher Weg17,Bodenbelagsarbeiten](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_BR63J9CXV9B590HR36GHSJ27BC/d-slub-interim-zentralbib-zellescher-weg17-bodenbelagsarbeiten)  
  Offen · Ort: DED (Sachsen) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/88ded7a813a8d08c), Zuletzt geprüft am 06.11.2026, 20:30 Uhr (UTC+01:00)
- [ENB Brücke über die Torgauer Straße](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_3YRG38EYWV4WWAY1QAYAVGKGTW/enb-bruecke-ueber-die-torgauer-strasse)  
  Offen · Ort: DED (Sachsen) · Frist: 16\.11.2026, 23:59 Uhr (UTC+01:00) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/50b4cd10c72518d7), Zuletzt geprüft am 06.11.2026, 17:31 Uhr (UTC+01:00)
- [Transparenzbekanntmachung](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_5C38ANQYEH978MPYD99F0M4AGJ/transparenzbekanntmachung)  
  Offen · Ort: DED (Sachsen) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/979e1fbc318f4aca), Zuletzt geprüft am 06.11.2026, 17:31 Uhr (UTC+01:00)
- [Tischlerarbeiten](https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_656XV1328EWZZ97ZTQSF6XA6JC/tischlerarbeiten)  
  Offen · Ort: DED (Sachsen) · [Amtliche Bekanntmachung](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/95467f8230a7a30f), Zuletzt geprüft am 06.11.2026, 17:31 Uhr (UTC+01:00)

## Quelle

- Herausgeber: Bekanntmachungsservice
- Lizenz: [CC0 1.0](https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/)
- Amtliche Bekanntmachung: [https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/a0d02f3ffc6f4be0](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/a0d02f3ffc6f4be0)
- Zuletzt geprüft: 27\. Oktober 2026, 01:30 Uhr (UTC+01:00)

Maßgeblich ist die amtliche Bekanntmachung. Inteliwert zeigt, was in ihr steht, und verlinkt sie.

---

Page: https://inteliwert.com/de/ausschreibung/opp_S7C7SRZNN426Z8QJD7FC8H4WF8/bau-sozialgebaeude-bauhof

Inteliwert is a product of Bandpey GmbH, an international data and AI software company in Munich, Germany, founded and led by Roozbeh Bandpey. Bandpey's products: Facthory, Emolysis, Copolly and Inteliwert.

Inteliwert on LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intelliwert, GitHub: https://github.com/inteliwertai.
