# Wärmepumpe

Closed · Tender

**This opportunity is closed. Its page stays for reference.**

Similar open opportunities:

- [KG420 Wärmeversorgungsanlagen | Kinderhaus Bühl](https://inteliwert.com/tender/opp_BHEPVEE3DJX7P87Y360NBNFQ2D/kg420-waermeversorgungsanlagen-kinderhaus-buehl)
- [Erneuerung Aktivkohlefilteranlage - Betonsanierung - Wasserwerk Mannheim Rheinau](https://inteliwert.com/tender/opp_KAG10778598EF6RFKWP354RP8R/erneuerung-aktivkohlefilteranlage-betonsanierung-wasserwerk-mannheim-rheinau)
- [Europaweite Vergabe von Planungs- und Bauleistungen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Eyachtal im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb](https://inteliwert.com/tender/opp_332ZSM1NT9X8TN0T0HQ399ZPNJ/europaweite-vergabe-von-planungs-und-bauleistungen-fuer-den-neubau-des-feuerwehr)
- [Teilnahmewettbewerb für das Projekt ViDia Kliniken Karlsruhe Neubau 2. Bauabschnitt- Vergabepaket 3- Technische Ausrüstung (ohne Elektrische Anlagen)](https://inteliwert.com/tender/opp_93WQS5PV6QT34FGMA8RWAB8ZFP/teilnahmewettbewerb-fuer-das-projekt-vidia-kliniken-karlsruhe-neubau-2-bauabschn)
- [Bau eines Gigabit-Netzes (FTTB) in der Gemeinde Illmensee, Landkreis Sigmaringen](https://inteliwert.com/tender/opp_AEVSR2HXPACTXBJ79V7SQ1VAA3/bau-eines-gigabit-netzes-fttb-in-der-gemeinde-illmensee-landkreis-sigmaringen)

## At a glance

This tender is for Construction work (CPV 45000000) in Baden-Württemberg (DE1). It is closed. The notice gives 2 November 2026, 10:30 (UTC+01:00) as the deadline. Procedure type: de-open.

### From the notice

a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Neckartailfingen; Straße, Hausnummer: Nürtinger Straße 4; Postleitzahl: 72666; Ort: Neckartailfingen; Land: DE; Telefon: \[…\]; Fax: \[…\]; Internet-Adresse: https://www.neckartailfingen.de/startseite; E-Mail: \[…\]
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauauftrag
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Erneuerung Wärmeerzeugung Campus Liebenau; Straße, Hausnummer: Reutlinger Straße 29; Postleitzahl: 72666; Ort: Neckartailfingen; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Als Ersatz für die bestehende Ölheizung im Alten Schulhaus ist einen neue Wärmeversorgung mit freistehende Luft-Wasser-Wärmepumpe vorgesehen. Die aktuelle und zukünftige Wärmeerzeugung versorgt über ein Gebäudenetz vier öffentliche Gebäude (Schulen, Kita und Sporthalle).

Dazu sind unter Anderem folgende Arbeiten / Komponenten im Leistungsumfang beschrieben:

Außen: 1x Luft-Wasser-Wärmepumpe 230 kW; 1x Luft-Wasser-Wärmepumpe 170 kW jeweils inkl. Öl-Auffangwanne

Heizungszentrale Halle: Pufferspeicher 2.000 Liter ; Pumpengesteuerte Druckhaltung inkl. Nachspeisung + Entgasung; Heizungsverteiler 8 Stutzen, 2 St Umwälzpumpen, Armaturen, Ventile, etc.

Heizungszentrale Altes Schulhaus; Heizungsverteiler 8 Stutzen, 2 St Umwälzpumpen, Armaturen, Ventile etc.

Rohrleitungen Halle + Altes Schulhaus: DN15 bis DN100 ca. 164 m inkl. Dämmung etc.

Die Ausführung ist planerisch frühzeitig mit den beteiligten Planern und Firmen abzustimmen.

Die Erweiterung des Gebäudenetzes, Gründung und Sichtschutz erfolgt bauseits.
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 19.04.2027, Ende: 10.09.2027, Die Anlage muss bis zur Heizperiode 2027/2028 in Betrieb genommen sein. 
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Mehrere Hauptangebote sind nicht zugelassen
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3461644/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 02.11.2026, 10:30 Uhr; Bindefrist: 18.12.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 02.11.2026, 10:30 Uhr; Ort: Neckartailfingen; Personen, die anwesend sein dürfen: Nach § 14 VOB/A sind zwei Vertreter der Gemeindeverwaltung anwesend.
t) Sicherheiten: Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). Es wird auf die besonderen Vertragsbedingungen in Formblatt 214 verwiesen.
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Es gelten die Zahlungsbedingungen gemäß § 16 VOB/B in der jeweils gültigen Fassung. Abschlagszahlungen werden entsprechend dem Baufortschritt und auf Grundlage prüfbarer Rechnungen gewährt. Die Schlusszahlung erfolgt nach vertragsgemäßer Fertigstellung und Abnahme der Leistung sowie Vorlage einer prüfbaren Schlussrechnung. Soweit Vertragsstrafen, Sicherheiten oder Einbehalte vereinbart sind, ergeben sich diese aus den Vergabe- und Vertragsunterlagen. Ergänzend gelten die einschlägigen Bestimmungen der VOB/B sowie die gesetzlichen Vorschriften. Es wird auf die besonderen Vertragsbedingungen in Formblatt 214 verwiesen.
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Mit dem Angebot sind die in den Vergabeunterlagen vorgesehenen Eigenerklärungen und Nachweise zur Beurteilung der Eignung vollständig ausgefüllt und unterschrieben einzureichen.
Es wird auf das Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen in Formblatt 216 verwiesen.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Regierungspräsidium Karlsruhe ; Straße, Hausnummer: Kapellenstraße 17; Postleitzahl: 76131; Ort: Karlsruhe; Land: DE; Internet-Adresse: https://rp.baden-wuerttemberg.de/; E-Mail: \[…\]

Heizung

## Key facts

- Status: Closed
- Deadline: 2 November 2026, 10:30 (UTC+01:00) (4 days ago)
- Place of performance: Baden-Württemberg (DE1)
- Main CPV: Construction work (CPV 45000000)
- Procedure: de-open
- Lots: 1

Source: [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/74d03b0d1bfb32b1). Each fact is from the official notice, last checked 6 November 2026, 20:30 (UTC+01:00).

Fact sheet: [Inteliwert fact sheet: Wärmepumpe, deadline 2 November 2026, 10:30 (UTC+01:00). A product of Bandpey GmbH.](https://inteliwert.com/cards/opp_BAVC8FPHHNP6GXPCXKABE6E4TP/ntv_BB117FGJBYND83Y97NBGC66FDE/en-sheet.png) (PNG, 1600 × 900)

## Lots (1)

### Lot LOT-0000: Wärmepumpe

a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Neckartailfingen; Straße, Hausnummer: Nürtinger Straße 4; Postleitzahl: 72666; Ort: Neckartailfingen; Land: DE; Telefon: \[…\]; Fax: \[…\]; Internet-Adresse: https://www.neckartailfingen.de/startseite; E-Mail: \[…\]
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauauftrag
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Erneuerung Wärmeerzeugung Campus Liebenau; Straße, Hausnummer: Reutlinger Straße 29; Postleitzahl: 72666; Ort: Neckartailfingen; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Als Ersatz für die bestehende Ölheizung im Alten Schulhaus ist einen neue Wärmeversorgung mit freistehende Luft-Wasser-Wärmepumpe vorgesehen. Die aktuelle und zukünftige Wärmeerzeugung versorgt über ein Gebäudenetz vier öffentliche Gebäude (Schulen, Kita und Sporthalle).

Dazu sind unter Anderem folgende Arbeiten / Komponenten im Leistungsumfang beschrieben:

Außen: 1x Luft-Wasser-Wärmepumpe 230 kW; 1x Luft-Wasser-Wärmepumpe 170 kW jeweils inkl. Öl-Auffangwanne

Heizungszentrale Halle: Pufferspeicher 2.000 Liter ; Pumpengesteuerte Druckhaltung inkl. Nachspeisung + Entgasung; Heizungsverteiler 8 Stutzen, 2 St Umwälzpumpen, Armaturen, Ventile, etc.

Heizungszentrale Altes Schulhaus; Heizungsverteiler 8 Stutzen, 2 St Umwälzpumpen, Armaturen, Ventile etc.

Rohrleitungen Halle + Altes Schulhaus: DN15 bis DN100 ca. 164 m inkl. Dämmung etc.

Die Ausführung ist planerisch frühzeitig mit den beteiligten Planern und Firmen abzustimmen.

Die Erweiterung des Gebäudenetzes, Gründung und Sichtschutz erfolgt bauseits.
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 19.04.2027, Ende: 10.09.2027, Die Anlage muss bis zur Heizperiode 2027/2028 in Betrieb genommen sein. 
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Mehrere Hauptangebote sind nicht zugelassen
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3461644/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 02.11.2026, 10:30 Uhr; Bindefrist: 18.12.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 02.11.2026, 10:30 Uhr; Ort: Neckartailfingen; Personen, die anwesend sein dürfen: Nach § 14 VOB/A sind zwei Vertreter der Gemeindeverwaltung anwesend.
t) Sicherheiten: Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). Es wird auf die besonderen Vertragsbedingungen in Formblatt 214 verwiesen.
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Es gelten die Zahlungsbedingungen gemäß § 16 VOB/B in der jeweils gültigen Fassung. Abschlagszahlungen werden entsprechend dem Baufortschritt und auf Grundlage prüfbarer Rechnungen gewährt. Die Schlusszahlung erfolgt nach vertragsgemäßer Fertigstellung und Abnahme der Leistung sowie Vorlage einer prüfbaren Schlussrechnung. Soweit Vertragsstrafen, Sicherheiten oder Einbehalte vereinbart sind, ergeben sich diese aus den Vergabe- und Vertragsunterlagen. Ergänzend gelten die einschlägigen Bestimmungen der VOB/B sowie die gesetzlichen Vorschriften. Es wird auf die besonderen Vertragsbedingungen in Formblatt 214 verwiesen.
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Mit dem Angebot sind die in den Vergabeunterlagen vorgesehenen Eigenerklärungen und Nachweise zur Beurteilung der Eignung vollständig ausgefüllt und unterschrieben einzureichen.
Es wird auf das Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen in Formblatt 216 verwiesen.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Regierungspräsidium Karlsruhe ; Straße, Hausnummer: Kapellenstraße 17; Postleitzahl: 76131; Ort: Karlsruhe; Land: DE; Internet-Adresse: https://rp.baden-wuerttemberg.de/; E-Mail: \[…\]

Heizung

- CPV: Construction work (CPV 45000000), Machinery for mining, quarrying, construction equipment (CPV 43000000), Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus) (CPV 44000000), Architectural, construction, engineering and inspection services (CPV 71000000)
- Place: Baden-Württemberg (DE1)
- Deadline: 2 November 2026, 10:30 (UTC+01:00)

## Timeline

- 6 November 2026, 20:30 (UTC+01:00): Original notice, Notice, version 1 (Contract or concession notice – standard regime), [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/74d03b0d1bfb32b1)

## Classification

- CPV codes: Construction work (CPV 45000000); Machinery for mining, quarrying, construction equipment (CPV 43000000); Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus) (CPV 44000000); Architectural, construction, engineering and inspection services (CPV 71000000)
- NUTS regions: Baden-Württemberg (DE1)

## Official documents

- [www.evergabe.de](https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Gemeinde%2520Neckartailfingen/3461644)

## Questions and answers

### When is the deadline?

The official notice gives 2 November 2026, 10:30 (UTC+01:00) as the deadline.

### What is being procured (CPV)?

Construction work (CPV 45000000), Machinery for mining, quarrying, construction equipment (CPV 43000000), Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus) (CPV 44000000) and Architectural, construction, engineering and inspection services (CPV 71000000).

### Where is the work performed (NUTS)?

Baden-Württemberg (DE1).

### Is it divided into lots?

No, the notice names a single lot.

### Which procedure is used?

de-open.

### How do I submit a bid?

On the official notice or the portal it names. Inteliwert does not submit bids. [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/74d03b0d1bfb32b1)

### Am I eligible?

Inteliwert does not judge eligibility. The selection criteria are in the official notice. [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/74d03b0d1bfb32b1)

## Related opportunities

- [KG420 Wärmeversorgungsanlagen | Kinderhaus Bühl](https://inteliwert.com/tender/opp_BHEPVEE3DJX7P87Y360NBNFQ2D/kg420-waermeversorgungsanlagen-kinderhaus-buehl)  
  Open · Place: DE1 (Baden-Württemberg) · [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/9d272c754b8a5714), Last checked 6 Nov 2026, 20:30 (UTC+01:00)
- [Erneuerung Aktivkohlefilteranlage - Betonsanierung - Wasserwerk Mannheim Rheinau](https://inteliwert.com/tender/opp_KAG10778598EF6RFKWP354RP8R/erneuerung-aktivkohlefilteranlage-betonsanierung-wasserwerk-mannheim-rheinau)  
  Open · Buyer: MVV Netze GmbH · Place: DE126 (Baden-Württemberg) · [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/5f3c45ef-aa7b-41e6-8e2e-8f29c68a82fa), Last checked 6 Nov 2026, 20:30 (UTC+01:00)
- [Europaweite Vergabe von Planungs- und Bauleistungen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Eyachtal im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb](https://inteliwert.com/tender/opp_332ZSM1NT9X8TN0T0HQ399ZPNJ/europaweite-vergabe-von-planungs-und-bauleistungen-fuer-den-neubau-des-feuerwehr)  
  Open · Buyer: Stadt Albstadt · Place: DE143 (Baden-Württemberg) · [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/77cd111e-5d22-44d9-b66e-9bc38580b982), Last checked 6 Nov 2026, 19:30 (UTC+01:00)
- [Teilnahmewettbewerb für das Projekt ViDia Kliniken Karlsruhe Neubau 2. Bauabschnitt- Vergabepaket 3- Technische Ausrüstung (ohne Elektrische Anlagen)](https://inteliwert.com/tender/opp_93WQS5PV6QT34FGMA8RWAB8ZFP/teilnahmewettbewerb-fuer-das-projekt-vidia-kliniken-karlsruhe-neubau-2-bauabschn)  
  Open · Buyer: Vincentius-Diakonissen-Kliniken gAG (ViDia Kliniken) · Place: DE122 (Baden-Württemberg) · [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/fae4fbce-bf51-4334-aba8-c2892526f0a7), Last checked 6 Nov 2026, 19:30 (UTC+01:00)
- [Bau eines Gigabit-Netzes (FTTB) in der Gemeinde Illmensee, Landkreis Sigmaringen](https://inteliwert.com/tender/opp_AEVSR2HXPACTXBJ79V7SQ1VAA3/bau-eines-gigabit-netzes-fttb-in-der-gemeinde-illmensee-landkreis-sigmaringen)  
  Open · Buyer: OEW Breitband GmbH · Place: DE149 (Baden-Württemberg) · Published value: €7,304,186 excl. VAT · [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/1f53075e-4863-41f3-a11f-d5dc988b8356), Last checked 6 Nov 2026, 19:30 (UTC+01:00)
- [René-Schickele-Schule, Sanierung und Erweiterung Grundschule](https://inteliwert.com/tender/opp_G4C2J9XHEDA4SQ1CN9ASSJXW2Y/ren-schickele-schule-sanierung-und-erweiterung-grundschule)  
  Open · Buyer: Gemeinde Badenweiler, Bauamt · Place: DE132 (Baden-Württemberg) · Deadline: 9 Nov 2026, 10:00 (UTC+01:00) · [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/646869b3-f022-4079-8d16-b1bcfef9eb5e), Last checked 6 Nov 2026, 19:30 (UTC+01:00)

## Source

- Publisher: Bekanntmachungsservice
- Licence: [CC0 1.0](https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/)
- Official notice: [https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/74d03b0d1bfb32b1](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/74d03b0d1bfb32b1)
- Last checked: 6 November 2026, 20:30 (UTC+01:00)

The official notice is authoritative. Inteliwert shows what the notice states and links to it.

---

Page: https://inteliwert.com/tender/opp_BAVC8FPHHNP6GXPCXKABE6E4TP/waermepumpe

Inteliwert is a product of Bandpey GmbH, an international data and AI software company in Munich, Germany, founded and led by Roozbeh Bandpey. Bandpey's products: Facthory, Emolysis, Copolly and Inteliwert.

Inteliwert on LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intelliwert, GitHub: https://github.com/inteliwertai.