# Neubau RRB Seifersdorfer Straße in Großschirma Open · Tender **The deadline in the notice has passed. The page stays for reference.** Similar open opportunities: - [TU Dresden - Vergabe von Planungs- und Bauleistungen für einer Entstaubungsanlage für das Center for Green Circular Economy (CircEcon)](https://inteliwert.com/tender/opp_P0NACDSG2ERX22DK353RBE7F71/tu-dresden-vergabe-von-planungs-und-bauleistungen-fuer-einer-entstaubungsanlage-) - [Transparenzbekanntmachung, Neugestaltung Skaterpark/ Jahnsportplatz in 01917 Kamenz - Los 13 Bodenleger](https://inteliwert.com/tender/opp_3SKAVM4QBJ4WGF33D3A5XJP42X/transparenzbekanntmachung-neugestaltung-skaterpark-jahnsportplatz-in-01917-kamen) - [D - Leipzig, Uni, Brandschadensanierung RLT](https://inteliwert.com/tender/opp_H8NT067KV2NFYJAT5GNNJ798Z9/d-leipzig-uni-brandschadensanierung-rlt) - [D - TUD Münchner-Schumann-Helmholtz-Nöthnitz, Gebäudeautomation, Prof. Zech GEO Labor](https://inteliwert.com/tender/opp_QKJZ36H23X5YP2NFMSQYYDY2BW/d-tud-muenchner-schumann-helmholtz-noethnitz-gebaeudeautomation-prof-zech-geo-la) - [D-Uni Lzg.,Med.Fak.,Liebigstr.27,Inst.geb, Rückbau Interimscontainer](https://inteliwert.com/tender/opp_AZPMKD5FNJHHZ1121EVSCG8SM4/d-uni-lzg-med-fak-liebigstr-27-inst-geb-rueckbau-interimscontainer) ## At a glance This tender is for Construction work (CPV 45000000) in Sachsen (DED). The notice gives 6 November 2026, 11:00 (UTC+01:00) as the deadline. Procedure type: de-open. ### From the notice a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Abwasserzweckverband „Muldental“ – Freiberger Mulde; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 2; Postleitzahl: 09633; Ort: Halsbrücke; Land: DE; Telefon: \[…\]; Fax: \[…\]; Internet-Adresse: azv-muldental.de; E-Mail: \[…\] b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen e) Ort(e) der Ausführung: Straße, Hausnummer: Seifersdorfer Straße; Flurstück Nr. 612/1, 640; Postleitzahl: 09603; Ort: Großschirma; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: - 450 m³ Oberboden abtragen und 660 m³ wieder andecken \- 980 m³ Boden im Bereich RRB lösen \- 520 m³ Erdaushub Leitungsgraben \- 820 m³ mineralische Dichtungsschicht einbauen kf ≤ 10-8 m/s \- 3.300 m² Grünflächenplanum (Beckensohl, -böschungen und Restflächen) \- 1 Stk. Sedimentationsanlage DN 2500 \- 1 Stk. Mönchsbauwerk aus Stahlbeton-Fertigteilen mit Erdungsanlage, Gitterrostabdeckung, Geländer, Winkelstützwand und Böschungstreppe, Notüberlauf \- 1 Stk. Schwimmerdrossel DN 400, (Qb= 140 l/s) \- 1 Stk. Plattenschieber DN 300 \- 35 m Pflastermulde einschl. Raubettmulde und Muldenfurt \- 80 m² Beckenzufahrt als Schotterrasen \- 110 m Ablaufleitung DN 400 PE-HD einsch. 2 Sb-Fertigteilschächte DN 1000 + Einleitstelle als Sb-Fertigteilschacht DN 1200) \- 300 m Stahlgitterzaun (1,6 m hoch) mit zwei zweiflügligen Toren (1 Stk. B= 4m und 1 Stk. B= 6m) \- 1 Stk. Prov. Schmutzwasserpuffer bestehend aus 2 Containern á 25 m³ Speichervolumen \- 80 m Fahrbahnerneuerung m. 4cm ADS+10 cm ATS) \- 5 Stk Abbruch vorh. Kläranlagenteile, ca. 360 m³ Abbruch Beton m. Unterlage Oxidationsgräben g) Es werden Planungsleistungen gefordert: • stat. Berechnung und Werkplanung Erdungsanlage Mönchbauwerk • Rohrstatiken • Baustelleneinrichtungs-/ Flächennutzungsplan • Erstellung Arbeitsplan TGRS 519 • Verwertungs- und Entsorgungskonzept • Werkszeichnungen der Schachtbauwerke • Bauablaufplan h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 05.04.2027, Ende: 31.10.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist nicht zugelassen l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3470484/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 06.11.2026, 11:00 Uhr; Bindefrist: 11.01.2027 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 06.11.2026, 11:00 Uhr; Ort: AZVM Bahnhofstraße 2, 09633 Halsbrücke; Personen, die anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen t) Sicherheiten: Sicherheiten: Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von zehn Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Schlussrechnungssumme. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Nachweis für die Beurteilung der Eignung erfolgt nach § 6a Abs. 2 Nummer 1 – 9 VOB/A. Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Lister des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind alle Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ liegt den Vergabeunterlagen bei und ist darüber hinaus im VHB Ausgabe 2017 Stand 2019 enthalten. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Eignung folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen bzw. folgende Angaben und Unterlagen mit dem Angebot vorzulegen: \- Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3, R oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3, R und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall, in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppe AK 3, R und mind. 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 3, R entsprechen. \- Nachweis einer gültigen Sachkunde nach TRGS 519, Nr. 2.7 i. V. m. Anlage 4 für mindestens eine im Auftragsfall für die Ausführung der Arbeiten eingesetzte weisungsbefugte und sachkundige verantwortliche bzw. aufsichtführende Person. Der Sachkundenachweis ist durch die erfolgreiche Teilnahme an einem behördlich anerkannten Sachkundelehrgang einschließlich bestandener Prüfung nachzuweisen. Bei Sachkundenachweisen, deren Erwerb mehr als sechs Jahre zurückliegt, ist zusätzlich der Nachweis über die fristgerechte Teilnahme an einem behördlich anerkannten Fortbildungslehrgang nach TRGS 519, Anlage 5 vorzulegen. Haftpflichtversicherungsnachweis 2026 mit Deckungssumme min. 3 Mio. EUR x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Abt. 3, Referat ; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; E-Mail: \[…\] Regenüberlaufbecken ## Key facts - Status: Open - Deadline: 6 November 2026, 11:00 (UTC+01:00) (1 day ago) - Place of performance: Sachsen (DED) - Main CPV: Construction work (CPV 45000000) - Procedure: de-open - Lots: 1 Source: [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/b73554b316d60566). Each fact is from the official notice, last checked 26 October 2026, 15:14 (UTC+01:00). Fact sheet: [Inteliwert fact sheet: Neubau RRB Seifersdorfer Straße in Großschirma, deadline 6 November 2026, 11:00 (UTC+01:00). A product of Bandpey GmbH.](https://inteliwert.com/cards/opp_GSD62DRRAVXY5MRX01AB6M9A4M/ntv_HGJ73ZCRKRERBB1F1VR4P6K0KP/en-sheet.png) (PNG, 1600 × 900) ## Lots (1) ### Lot LOT-0000: Neubau RRB Seifersdorfer Straße in Großschirma a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Abwasserzweckverband „Muldental“ – Freiberger Mulde; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 2; Postleitzahl: 09633; Ort: Halsbrücke; Land: DE; Telefon: \[…\]; Fax: \[…\]; Internet-Adresse: azv-muldental.de; E-Mail: \[…\] b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen e) Ort(e) der Ausführung: Straße, Hausnummer: Seifersdorfer Straße; Flurstück Nr. 612/1, 640; Postleitzahl: 09603; Ort: Großschirma; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: - 450 m³ Oberboden abtragen und 660 m³ wieder andecken \- 980 m³ Boden im Bereich RRB lösen \- 520 m³ Erdaushub Leitungsgraben \- 820 m³ mineralische Dichtungsschicht einbauen kf ≤ 10-8 m/s \- 3.300 m² Grünflächenplanum (Beckensohl, -böschungen und Restflächen) \- 1 Stk. Sedimentationsanlage DN 2500 \- 1 Stk. Mönchsbauwerk aus Stahlbeton-Fertigteilen mit Erdungsanlage, Gitterrostabdeckung, Geländer, Winkelstützwand und Böschungstreppe, Notüberlauf \- 1 Stk. Schwimmerdrossel DN 400, (Qb= 140 l/s) \- 1 Stk. Plattenschieber DN 300 \- 35 m Pflastermulde einschl. Raubettmulde und Muldenfurt \- 80 m² Beckenzufahrt als Schotterrasen \- 110 m Ablaufleitung DN 400 PE-HD einsch. 2 Sb-Fertigteilschächte DN 1000 + Einleitstelle als Sb-Fertigteilschacht DN 1200) \- 300 m Stahlgitterzaun (1,6 m hoch) mit zwei zweiflügligen Toren (1 Stk. B= 4m und 1 Stk. B= 6m) \- 1 Stk. Prov. Schmutzwasserpuffer bestehend aus 2 Containern á 25 m³ Speichervolumen \- 80 m Fahrbahnerneuerung m. 4cm ADS+10 cm ATS) \- 5 Stk Abbruch vorh. Kläranlagenteile, ca. 360 m³ Abbruch Beton m. Unterlage Oxidationsgräben g) Es werden Planungsleistungen gefordert: • stat. Berechnung und Werkplanung Erdungsanlage Mönchbauwerk • Rohrstatiken • Baustelleneinrichtungs-/ Flächennutzungsplan • Erstellung Arbeitsplan TGRS 519 • Verwertungs- und Entsorgungskonzept • Werkszeichnungen der Schachtbauwerke • Bauablaufplan h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 05.04.2027, Ende: 31.10.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist nicht zugelassen l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3470484/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 06.11.2026, 11:00 Uhr; Bindefrist: 11.01.2027 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 06.11.2026, 11:00 Uhr; Ort: AZVM Bahnhofstraße 2, 09633 Halsbrücke; Personen, die anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen t) Sicherheiten: Sicherheiten: Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von zehn Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Schlussrechnungssumme. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Nachweis für die Beurteilung der Eignung erfolgt nach § 6a Abs. 2 Nummer 1 – 9 VOB/A. Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Lister des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind alle Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ liegt den Vergabeunterlagen bei und ist darüber hinaus im VHB Ausgabe 2017 Stand 2019 enthalten. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Eignung folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen bzw. folgende Angaben und Unterlagen mit dem Angebot vorzulegen: \- Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3, R oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3, R und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall, in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppe AK 3, R und mind. 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 3, R entsprechen. \- Nachweis einer gültigen Sachkunde nach TRGS 519, Nr. 2.7 i. V. m. Anlage 4 für mindestens eine im Auftragsfall für die Ausführung der Arbeiten eingesetzte weisungsbefugte und sachkundige verantwortliche bzw. aufsichtführende Person. Der Sachkundenachweis ist durch die erfolgreiche Teilnahme an einem behördlich anerkannten Sachkundelehrgang einschließlich bestandener Prüfung nachzuweisen. Bei Sachkundenachweisen, deren Erwerb mehr als sechs Jahre zurückliegt, ist zusätzlich der Nachweis über die fristgerechte Teilnahme an einem behördlich anerkannten Fortbildungslehrgang nach TRGS 519, Anlage 5 vorzulegen. Haftpflichtversicherungsnachweis 2026 mit Deckungssumme min. 3 Mio. EUR x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Abt. 3, Referat ; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; E-Mail: \[…\] Regenüberlaufbecken - CPV: Construction work (CPV 45000000), Machinery for mining, quarrying, construction equipment (CPV 43000000), Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus) (CPV 44000000), Architectural, construction, engineering and inspection services (CPV 71000000) - Place: Sachsen (DED) - Deadline: 6 November 2026, 11:00 (UTC+01:00) ## Timeline - 26 October 2026, 15:14 (UTC+01:00): Original notice, Notice, version 1 (Contract or concession notice – standard regime), [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/b73554b316d60566) ## Classification - CPV codes: Construction work (CPV 45000000); Machinery for mining, quarrying, construction equipment (CPV 43000000); Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus) (CPV 44000000); Architectural, construction, engineering and inspection services (CPV 71000000) - NUTS regions: Sachsen (DED) ## Official documents - [www.evergabe.de](https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Abwasserzweckverband%2520%25E2%2580%259EMuldental%25E2%2580%259C%2520%25E2%2580%2593%2520Freiberger%2520Mulde/3470484) ## Questions and answers ### When is the deadline? The official notice gives 6 November 2026, 11:00 (UTC+01:00) as the deadline. ### What is being procured (CPV)? Construction work (CPV 45000000), Machinery for mining, quarrying, construction equipment (CPV 43000000), Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus) (CPV 44000000) and Architectural, construction, engineering and inspection services (CPV 71000000). ### Where is the work performed (NUTS)? Sachsen (DED). ### Is it divided into lots? No, the notice names a single lot. ### Which procedure is used? de-open. ### How do I submit a bid? On the official notice or the portal it names. Inteliwert does not submit bids. [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/b73554b316d60566) ### Am I eligible? Inteliwert does not judge eligibility. The selection criteria are in the official notice. [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/b73554b316d60566) ## Companies that might fit *Possible match based on public information* Companies Inteliwert knows from its sources, not the whole market. Inteliwert does not judge eligibility, fit or chances. - [Trockenbau Wäntig GmbH](https://inteliwert.com/company/org_0EEB6NYMWMNRJPRGH15MX6AE24/trockenbau-waentig-gmbh) · Schneeberg · SME (from the award notice) · New to public tenders - Won a contract in CPV group 450 (2026-10-16): [Evidence](https://inteliwert.com/tender/opp_T6ZKVXVNP4HJCC4ZNK7N8GTRTG/trockenbauarbeiten), checked 4 Nov 2026 - Seat in the same federal state as the place of performance: [Evidence](https://inteliwert.com/company/org_0EEB6NYMWMNRJPRGH15MX6AE24), checked 4 Nov 2026 - [Dachdeckerei Keller GmbH](https://inteliwert.com/company/org_3CYE8HNQ373GRBZDEW9CD6WD81/dachdeckerei-keller-gmbh) · Grimma · SME (from the award notice) · New to public tenders - Won a contract in CPV group 450 (2026-10-27): [Evidence](https://inteliwert.com/tender/opp_S5BX8ZASW61G4ZQ0V04XXF7CAW/grundschule-grossmiltitzer-str-4-modernisierung-erweiterungsbau-los-330-dachdeck), checked 4 Nov 2026 - Seat in the same federal state as the place of performance: [Evidence](https://inteliwert.com/company/org_3CYE8HNQ373GRBZDEW9CD6WD81), checked 4 Nov 2026 - [Leniger GmbH](https://inteliwert.com/company/org_5T4TNZ67QV96GJA3S6DP1MMZW4/leniger-gmbh) · Paderborn · SME (from the award notice) - Won a contract in CPV group 450 (2026-11-02): [Evidence](https://inteliwert.com/tender/opp_YBNZEV2KV66M7E9JN93E8R60RT/blb-bb-bi-hvb-herzog-von-braunschweig-kaserne-minden-neubau-lagergebaeude-401-tg), checked 4 Nov 2026 - Seat in the same country as the place of performance: [Evidence](https://inteliwert.com/company/org_5T4TNZ67QV96GJA3S6DP1MMZW4), checked 4 Nov 2026 - [Sauter Elektrotechnik GmbH & Co. KG](https://inteliwert.com/company/org_A0PDM3XVBHSBQP3EZQC92XHZYQ/sauter-elektrotechnik-gmbh-co-kg) · Bretten · SME (from the award notice) - Won a contract in CPV group 450 (2026-10-26): [Evidence](https://inteliwert.com/tender/opp_QK3Q1TRHD0P3MN5YC3K480GH11/ka-ph-sporthalle-ersatzneubau-elektrotechnik), checked 4 Nov 2026 - Seat in the same country as the place of performance: [Evidence](https://inteliwert.com/company/org_A0PDM3XVBHSBQP3EZQC92XHZYQ), checked 4 Nov 2026 - [Proklima GmbH Gebäudesanierung & Baulogistik](https://inteliwert.com/company/org_AFQD2C2KE2NECFCGPMPTDP8QX2/proklima-gmbh-gebaeudesanierung-baulogistik) · Nürnberg · SME (from the award notice) - Won a contract in CPV group 450 (2026-10-05): [Evidence](https://inteliwert.com/tender/opp_6581NFRD0VY29BKM56NZDER8NC/bauvorhaben-bruederstrasse-17-18-markt-1-in-angermuende-los-01-baustelleneinrich), checked 4 Nov 2026 - Seat in the same country as the place of performance: [Evidence](https://inteliwert.com/company/org_AFQD2C2KE2NECFCGPMPTDP8QX2), checked 4 Nov 2026 ## Related opportunities - [TU Dresden - Vergabe von Planungs- und Bauleistungen für einer Entstaubungsanlage für das Center for Green Circular Economy (CircEcon)](https://inteliwert.com/tender/opp_P0NACDSG2ERX22DK353RBE7F71/tu-dresden-vergabe-von-planungs-und-bauleistungen-fuer-einer-entstaubungsanlage-) Open · Buyer: Technische Universität Dresden · Place: DED2C (Sachsen) · [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/6deafe48-67f3-46f9-877f-e711e379e6b3), Last checked 7 Nov 2026, 02:30 (UTC+01:00) - [Transparenzbekanntmachung, Neugestaltung Skaterpark/ Jahnsportplatz in 01917 Kamenz - Los 13 Bodenleger](https://inteliwert.com/tender/opp_3SKAVM4QBJ4WGF33D3A5XJP42X/transparenzbekanntmachung-neugestaltung-skaterpark-jahnsportplatz-in-01917-kamen) Open · Place: DED (Sachsen) · [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/6300e4c51a0c50c9), Last checked 7 Nov 2026, 00:30 (UTC+01:00) - [D - Leipzig, Uni, Brandschadensanierung RLT](https://inteliwert.com/tender/opp_H8NT067KV2NFYJAT5GNNJ798Z9/d-leipzig-uni-brandschadensanierung-rlt) Open · Place: DED (Sachsen) · [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/b6717e474a4a7924), Last checked 7 Nov 2026, 00:30 (UTC+01:00) - [D - TUD Münchner-Schumann-Helmholtz-Nöthnitz, Gebäudeautomation, Prof. Zech GEO Labor](https://inteliwert.com/tender/opp_QKJZ36H23X5YP2NFMSQYYDY2BW/d-tud-muenchner-schumann-helmholtz-noethnitz-gebaeudeautomation-prof-zech-geo-la) Open · Place: DED (Sachsen) · [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/1e6989a0ff734a0b), Last checked 7 Nov 2026, 00:30 (UTC+01:00) - [D-Uni Lzg.,Med.Fak.,Liebigstr.27,Inst.geb, Rückbau Interimscontainer](https://inteliwert.com/tender/opp_AZPMKD5FNJHHZ1121EVSCG8SM4/d-uni-lzg-med-fak-liebigstr-27-inst-geb-rueckbau-interimscontainer) Open · Place: DED (Sachsen) · [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/de04d9a1d0b187e9), Last checked 6 Nov 2026, 23:30 (UTC+01:00) - [D - Moritzburg, Küchenturm / Zimmererarbeiten](https://inteliwert.com/tender/opp_XWY1ARSDRDRFY0MZWPZHXMKQSZ/d-moritzburg-kuechenturm-zimmererarbeiten) Open · Place: DED (Sachsen) · [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/ca072e6b37525ad4), Last checked 6 Nov 2026, 23:30 (UTC+01:00) ## Source - Publisher: Bekanntmachungsservice - Licence: [CC0 1.0](https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) - Official notice: [https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/b73554b316d60566](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/b73554b316d60566) - Last checked: 26 October 2026, 15:14 (UTC+01:00) The official notice is authoritative. Inteliwert shows what the notice states and links to it. --- Page: https://inteliwert.com/tender/opp_GSD62DRRAVXY5MRX01AB6M9A4M/neubau-rrb-seifersdorfer-strasse-in-grossschirma Inteliwert is a product of Bandpey GmbH, an international data and AI software company in Munich, Germany, founded and led by Roozbeh Bandpey. Bandpey's products: Facthory, Emolysis, Copolly and Inteliwert. Inteliwert on LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intelliwert, GitHub: https://github.com/inteliwertai.