Anmelden Zugang anfordern
AnmeldenZugang anfordern
OffenAusschreibung 11.12.2026, 11:00 Uhr (UTC+01:00)

Sanierung Baulich-Technische Infrastruktur: Mess- und Regelungstechnik

Auf einen Blick

Max-Planck-Gesellschaft Abt.III schreibt Heizungs- und sonstige Elektroinstallationen in Gebäuden (CPV 45315000) in München, Kreisfreie Stadt (DE212) aus. Die Bekanntmachung nennt als Frist den 11. Dezember 2026, 11:00 Uhr (UTC+01:00) und einen geschätzten Wert von 678.473 € zzgl. MwSt. Verfahrensart: Offenes Verfahren.

Aus der Bekanntmachung

Die Generalverwaltung des Max Planck Institutes in München soll im laufenden Betrieb umfänglich saniert werden. Inhalt der gemäß Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen ist die Erbringung von Leistungen der Mess- und Regelungstechnik. Dazu gehören der Aufbau von ASP's zur Regelung und Steuerung von Kälte und Heizungsanlagen. Außerdem ist die Einbindung in den Bestand zu realisieren. Da das Gebäude während der gesamten Arbeiten in Nutzung bleibt, sind alle Tätigkeiten daher mit höchster Sorgfalt sowie unter größtmöglichem Schutz des bestehenden Gebäudes und der vorhandenen Anlagen auszuführen. Um dies umzusetzen läuft das Bauvorhaben in mehreren Bauabschnitten ab. Achtung: Diese Ausschreibung beinhaltet Wartungsleistungen. Ausführungsfristen: Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den AG (§5Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen vorauss. bis zum 01.02.2027 zugehen. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) innerhalb von 1182 Werktagen nach vorstehend angegebener Frist für den Ausführungsbeginn (5 Arbeitstagen/ Woche) sh. hierzu auch Anlage 1 der Besonderen Vertragsbedingungen VHB-214.. Hinweis betr. Bieterfragen aufgrund besonderer äußerer Ereignisse (z.B. Sars-COV-2 oder Ukraine Krieg): Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Angebotserstellung etwaige mögliche bzw. erkennbare Beeinträchtigungen, z.B. in Bezug auf die Verfügbarkeit von Materialien und Produkten, Arbeitskräften, eine evtl. verzögerte Beibringung von geforderten Nachweisen, Auswirkungen auf etwaige Nachunternehmer etc. Fragen, die in diesem Zusammenhang auftreten, bitten wir rechtzeitig vor Angebotsfrist über das Nachrichtensystem der eVergabe zu stellen.

Eckdaten

Jede Angabe stammt aus der amtlichen Bekanntmachung, zuletzt geprüft am 12. November 2026, 08:11 Uhr (UTC+01:00).

Status
OffenAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 12.11.2026, 08:11 Uhr (UTC+01:00)
Frist
(in 27 Tagen)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 12.11.2026, 08:11 Uhr (UTC+01:00)
Veröffentlichter Wert
678.473 € zzgl. MwSt.Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 12.11.2026, 08:11 Uhr (UTC+01:00)
Auftraggeber
Max-Planck-Gesellschaft Abt.III, München, DEAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 12.11.2026, 08:11 Uhr (UTC+01:00)
Leistungsort
München, Kreisfreie Stadt (DE212)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 12.11.2026, 08:11 Uhr (UTC+01:00)
Haupt-CPV
Heizungs- und sonstige Elektroinstallationen in Gebäuden (CPV 45315000)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 12.11.2026, 08:11 Uhr (UTC+01:00)
Verfahrensart
Offenes VerfahrenAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 12.11.2026, 08:11 Uhr (UTC+01:00)
Lose
1Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 12.11.2026, 08:11 Uhr (UTC+01:00)
Erstmals veröffentlicht
10. November 2026, 09:24 Uhr (UTC+01:00)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 12.11.2026, 08:11 Uhr (UTC+01:00)

Faktenblatt

Inteliwert-Faktenblatt: Sanierung Baulich-Technische Infrastruktur: Mess- und Regelungstechnik – Max-Planck-Gesellschaft Abt.III, Frist 11. Dezember 2026, 11:00 Uhr (UTC+01:00). Ein Produkt der Bandpey GmbH.
Die Eckdaten dieser Seite als Bild (PNG, 1600 × 900), erstellt aus der amtlichen Bekanntmachung. © Bandpey GmbH; Nutzungsbedingungen. Faktenblatt herunterladen

Lose (1)

  1. Los LOT-0001: Sanierung Baulich-Technische Infrastruktur: Mess- und Regelungstechnik

    Die Generalverwaltung des Max Planck Institutes in München soll im laufenden Betrieb umfänglich saniert werden. Inhalt der gemäß Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen ist die Erbringung von Leistungen der Mess- und Regelungstechnik. Dazu gehören der Aufbau von ASP's zur Regelung und Steuerung von Kälte und Heizungsanlagen. Außerdem ist die Einbindung in den Bestand zu realisieren. Da das Gebäude während der gesamten Arbeiten in Nutzung bleibt, sind alle Tätigkeiten daher mit höchster Sorgfalt sowie unter größtmöglichem Schutz des bestehenden Gebäudes und der vorhandenen Anlagen auszuführen. Um dies umzusetzen läuft das Bauvorhaben in mehreren Bauabschnitten ab. Achtung: Diese Ausschreibung beinhaltet Wartungsleistungen. Ausführungsfristen: Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den AG (§5Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen vorauss. bis zum 01.02.2027 zugehen. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) innerhalb von 1182 Werktagen nach vorstehend angegebener Frist für den Ausführungsbeginn (5 Arbeitstagen/ Woche) sh. hierzu auch Anlage 1 der Besonderen Vertragsbedingungen VHB-214.. Hinweis betr. Bieterfragen aufgrund besonderer äußerer Ereignisse (z.B. Sars-COV-2 oder Ukraine Krieg): Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Angebotserstellung etwaige mögliche bzw. erkennbare Beeinträchtigungen, z.B. in Bezug auf die Verfügbarkeit von Materialien und Produkten, Arbeitskräften, eine evtl. verzögerte Beibringung von geforderten Nachweisen, Auswirkungen auf etwaige Nachunternehmer etc. Fragen, die in diesem Zusammenhang auftreten, bitten wir rechtzeitig vor Angebotsfrist über das Nachrichtensystem der eVergabe zu stellen.

    CPV
    Heizungs- und sonstige Elektroinstallationen in Gebäuden (CPV 45315000)
    Ort
    München, Kreisfreie Stadt (DE212)
    Frist

Verlauf

  1. 10. November 2026, 09:24 Uhr (UTC+01:00): Erstbekanntmachung Bekanntmachung, Version 01 (Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung). Amtliche Bekanntmachung
  2. 10. November 2026, 09:24 Uhr (UTC+01:00): Änderung Bekanntmachung, Version 01 (Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung). Amtliche Bekanntmachung

Auftraggeber und Ort

Auftraggeber

Max-Planck-Gesellschaft Abt.III
München, DE

Leistungsort

  • München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Einordnung

CPV-Codes

  • 45315000: Heizungs- und sonstige Elektroinstallationen in Gebäuden

NUTS-Regionen

  • DE212: München, Kreisfreie Stadt

Amtliche Unterlagen

Die Links führen zum Herausgeber. Inteliwert kopiert die Unterlagen nicht.

Fragen und Antworten

Wann endet die Frist?

Die amtliche Bekanntmachung nennt als Frist den 11. Dezember 2026, 11:00 Uhr (UTC+01:00).

Wer ist der Auftraggeber?

Max-Planck-Gesellschaft Abt.III, München, DE.

Was wird beschafft (CPV)?

Heizungs- und sonstige Elektroinstallationen in Gebäuden (CPV 45315000).

Wo wird die Leistung erbracht (NUTS)?

München, Kreisfreie Stadt (DE212).

Wie hoch ist der geschätzte Wert?

Die Bekanntmachung nennt einen geschätzten Wert von 678.473 € zzgl. MwSt.

Ist die Ausschreibung in Lose aufgeteilt?

Nein, die Bekanntmachung nennt ein einziges Los.

Welche Verfahrensart gilt?

Offenes Verfahren.

Wie gebe ich ein Angebot ab?

Über die amtliche Bekanntmachung oder das darin genannte Portal. Inteliwert gibt keine Angebote ab. Amtliche Bekanntmachung

Bin ich teilnahmeberechtigt?

Inteliwert beurteilt keine Teilnahmeberechtigung. Die Eignungskriterien stehen in der amtlichen Bekanntmachung. Amtliche Bekanntmachung

Unternehmen, die passen könnten

Mögliche Passung auf Basis öffentlicher Angaben

Unternehmen aus den von Inteliwert erfassten Quellen, nicht der ganze Markt. Inteliwert beurteilt weder Eignung noch Passung oder Chancen.

  • sld mediatec GmbH

    Nürnberg
    KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)
    • Zuschlag in der CPV-Gruppe 453 (2026-11-06) Nachweis · geprüft am 14.11.2026
    • Sitz im selben Bundesland wie der Leistungsort Nachweis · geprüft am 14.11.2026

  • Fa.Elektro Wittner GmbH

    Bamberg
    KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)
    • Zuschlag in der CPV-Gruppe 453 (2026-10-27) Nachweis · geprüft am 14.11.2026
    • Sitz im selben Bundesland wie der Leistungsort Nachweis · geprüft am 14.11.2026

  • Gebrüder Peters München GmbH

    München
    KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)
    • Zuschlag in der CPV-Gruppe 453 (2026-11-06) Nachweis · geprüft am 14.11.2026
    • Sitz im selben Kreis wie der Leistungsort Nachweis · geprüft am 14.11.2026

  • Manfred Wessels GmbH & Co. KG

    Vrees
    KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)
    • Zuschlag in der CPV-Gruppe 453 (2026-10-29) Nachweis · geprüft am 14.11.2026
    • Sitz im selben Land wie der Leistungsort Nachweis · geprüft am 14.11.2026

  • Seynstahl GmbH

    Kitzingen
    KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen Aufträgen
    • Zuschlag in der CPV-Gruppe 453 (2026-11-02) Nachweis · geprüft am 14.11.2026
    • Sitz im selben Bundesland wie der Leistungsort Nachweis · geprüft am 14.11.2026

Weitere Ausschreibungen dieses Auftraggebers

Weitere veröffentlichte Ausschreibungen dieses Auftraggebers in den indexierten Bekanntmachungen, offene zuerst.

Quelle

Herausgeber
Bekanntmachungsservice
Lizenz
CC0 1.0
Zuletzt geprüft
12. November 2026, 08:11 Uhr (UTC+01:00)

Maßgeblich ist die amtliche Bekanntmachung. Inteliwert zeigt, was in ihr steht, und verlinkt sie.

Markdown-Fassung