Los 3 - Baumeisterarbeiten - Sanierung Kritzinger Villa
Auf einen Blick
Diese Ausschreibung betrifft Bauarbeiten (CPV 45000000) in Sachsen-Anhalt (DEE). Die Bekanntmachung nennt als Frist den 1. Dezember 2026, 09:00 Uhr (UTC+01:00). Verfahrensart: de-open.
Aus der Bekanntmachung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst Zeitzer Straße 15 06722 Droyßig Telefon: Fax: E-Mail: […] Internet: b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 26-06-188182-03 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 06722 Droyßig, Wilhelm-Kritzinger-Straße 1 f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Los 3 - Baumeisterarbeiten Umfang der Leistung: Baustelleneinrichtung Bauzaun 120m Sanitärcontainer 1 St Bürocontainer 1 St Baustellenflächen befestigen 660 m2 Schutzmaßnahmen Treppenhaus pausch Betonarbeiten Einzelfundamente 8 St 1,00 - 1,20 x 1,00- 1,30 x 0,30 m Bodenplatte - Keller 110 m2 Deckensegmente Könensche Platte 20 m2 Aufzugsunterfahrt 8,5 m3 Bauwerksabdichtung 130 m2 Maurerarbeiten Sturzeinbauten: Ziegelflachstürze; Stahlbeton Stahlträger Anzahl der Öffnungen 10 St Öffnungen ausmauern 4 St Putzarbeiten Innendämmung - Kalziumsilikatplatten 200 m2 Innenputzarbeiten 400 m2 g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 03.03.2027 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 30.06.2027 weitere Fristen: Baustelleneinrichtung für gesamte Bauzeit j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-1a15e66e523-57324c73de98928b Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 01.12.2026 um: 09:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 18.01.2027 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst Zeitzer Straße 15 06722 Droyßig Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: t) geforderte Sicherheiten u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Burgenlandkreis Schönburger Straße 41 06618 Naumburg y) Sonstige Angaben Eine Besichtigung des Objektes vor Angebotsabgabe wird empfohlen. Termine können unter Telefon […] Mo- Fr. von 8.00 bis 14.00 Uhr vereinbart werden. Die Nachforderung von Unterlagen erfolgt mit einer Frist von 5 Tagen. Unterlagen können nicht nur vom Bestbieter, sondern auch von nachfolgenden Bietern abgefordert werden. Baumeisterarbeiten
Eckdaten
Jede Angabe stammt aus der amtlichen Bekanntmachung, zuletzt geprüft am 13. November 2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00).
- Status
- OffenAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 13.11.2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00)
- Frist
- (in 18 Tagen)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 13.11.2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00)
- Leistungsort
- Sachsen-Anhalt (DEE)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 13.11.2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00)
- Haupt-CPV
- Bauarbeiten (CPV 45000000)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 13.11.2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00)
- Verfahrensart
- de-openAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 13.11.2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00)
- Lose
- 1Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 13.11.2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00)
Faktenblatt
Lose (1)
Los LOT-0000: Los 3 - Baumeisterarbeiten - Sanierung Kritzinger Villa
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst Zeitzer Straße 15 06722 Droyßig Telefon: Fax: E-Mail: […] Internet: b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 26-06-188182-03 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 06722 Droyßig, Wilhelm-Kritzinger-Straße 1 f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Los 3 - Baumeisterarbeiten Umfang der Leistung: Baustelleneinrichtung Bauzaun 120m Sanitärcontainer 1 St Bürocontainer 1 St Baustellenflächen befestigen 660 m2 Schutzmaßnahmen Treppenhaus pausch Betonarbeiten Einzelfundamente 8 St 1,00 - 1,20 x 1,00- 1,30 x 0,30 m Bodenplatte - Keller 110 m2 Deckensegmente Könensche Platte 20 m2 Aufzugsunterfahrt 8,5 m3 Bauwerksabdichtung 130 m2 Maurerarbeiten Sturzeinbauten: Ziegelflachstürze; Stahlbeton Stahlträger Anzahl der Öffnungen 10 St Öffnungen ausmauern 4 St Putzarbeiten Innendämmung - Kalziumsilikatplatten 200 m2 Innenputzarbeiten 400 m2 g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 03.03.2027 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 30.06.2027 weitere Fristen: Baustelleneinrichtung für gesamte Bauzeit j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-1a15e66e523-57324c73de98928b Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 01.12.2026 um: 09:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 18.01.2027 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst Zeitzer Straße 15 06722 Droyßig Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: t) geforderte Sicherheiten u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Burgenlandkreis Schönburger Straße 41 06618 Naumburg y) Sonstige Angaben Eine Besichtigung des Objektes vor Angebotsabgabe wird empfohlen. Termine können unter Telefon […] Mo- Fr. von 8.00 bis 14.00 Uhr vereinbart werden. Die Nachforderung von Unterlagen erfolgt mit einer Frist von 5 Tagen. Unterlagen können nicht nur vom Bestbieter, sondern auch von nachfolgenden Bietern abgefordert werden. Baumeisterarbeiten
Verlauf
- 13. November 2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00): Erstbekanntmachung Bekanntmachung, Version 1 (Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung). Amtliche Bekanntmachung
Auftraggeber und Ort
Leistungsort
- Sachsen-Anhalt (DEE)
Einordnung
CPV-Codes
- 45000000: Bauarbeiten
- 43000000: Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen
- 44000000: Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen)
- 71000000: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
NUTS-Regionen
- DEE: Sachsen-Anhalt
Amtliche Unterlagen
Die Links führen zum Herausgeber. Inteliwert kopiert die Unterlagen nicht.
Fragen und Antworten
Wann endet die Frist?
Die amtliche Bekanntmachung nennt als Frist den 1. Dezember 2026, 09:00 Uhr (UTC+01:00).
Was wird beschafft (CPV)?
Bauarbeiten (CPV 45000000), Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen (CPV 43000000), Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen) (CPV 44000000) und Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen (CPV 71000000).
Wo wird die Leistung erbracht (NUTS)?
Sachsen-Anhalt (DEE).
Ist die Ausschreibung in Lose aufgeteilt?
Nein, die Bekanntmachung nennt ein einziges Los.
Welche Verfahrensart gilt?
de-open.
Wie gebe ich ein Angebot ab?
Über die amtliche Bekanntmachung oder das darin genannte Portal. Inteliwert gibt keine Angebote ab. Amtliche Bekanntmachung
Bin ich teilnahmeberechtigt?
Inteliwert beurteilt keine Teilnahmeberechtigung. Die Eignungskriterien stehen in der amtlichen Bekanntmachung. Amtliche Bekanntmachung
Quelle
- Herausgeber
- Bekanntmachungsservice
- Lizenz
- CC0 1.0
- Amtliche Bekanntmachung
- https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/b82df318f258340c
- Zuletzt geprüft
- 13. November 2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00)
Maßgeblich ist die amtliche Bekanntmachung. Inteliwert zeigt, was in ihr steht, und verlinkt sie.