Umbau Werkstatt zum Feuerwehrstandort in 01612 Glaubitz- Tischlerarbeiten, Fenster und Außentüren
Auf einen Blick
Diese Ausschreibung betrifft Bauarbeiten (CPV 45000000) in Sachsen (DED). Die Bekanntmachung nennt als Frist den 17. November 2026, 13:00 Uhr (UTC+01:00). Verfahrensart: de-open.
Aus der Bekanntmachung
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: VG Nünchritz-Glaubitz, i. A. der Gemeinde Glaubitz; Bereich/Abteilung: Bauamt; Straße, Hausnummer: Glaubitzer Straße 10; Postleitzahl: 01612; Ort: Glaubitz; Land: DE; Telefon: […]; Fax: […]; E-Mail: […] b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Feuerwehrstandort Glaubitz; Straße, Hausnummer: Am Dorfteich 12; Postleitzahl: 01612; Ort: Glaubitz; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Tischlerarbeiten Fenster und Außentüren: 1 Stück Ausführungs- und Werkplanungen Kunststoff-Fenster VEKA-System Softline 82 MD oglw. und Alu-Fenstersystem Schüco ADS 75 SI, 1 x Brandschutz Schüco ADS 80 FR30 oglw. - 20 Stück Kunststoff-Fenster ohne Aufsatzrollladen, 1-2- teilige Elemente, Abmessung: 1,01x1,01 m bis 2,11 x1,81 m, liefern und montieren - 1 Stück Alu-Brandschutzfenster Abmessung:1,60x1,33m F30/EI30 liefern und montieren - 2 Stück Alu-Türen als Fluchttüren nach DIN EN 179, 1- teilige Elemente, Abmessung: 1,13x2,13 m und 1,36x2,31 m liefern und montieren - 1 Stück Alu-Tür ohne Anforderungen, 1- teiliges Element Abmessung: 1,13x2,13 m liefern und montieren - Farbe innen und außen Lichtgrau, RAL 7035 oder Fenstergrau, RAL 7040 - diverse Kontakteinbauten g) Es werden Planungsleistungen gefordert: Ausführungs- und Werkplanungen h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: 1. Tiefbau: der umlaufende Ringerder muss in 4 zeitlich versetzen Bauabschnitten verlegt werden. 2. Rohbau: Das Gebäude wird in 4 zeitlich versetzen Bauabschnitten umgebaut. Die Verlegung der einzelnen neuen Fundamterder erfolgt damit auch in 4 zeitlich versetzten Bauabschnitten. 3. Fassade: Das Gebäude wird in 4 zeitlich versetzen Bauabschnitten umgebaut. Die Verlegung der einzelnen neuen Ableitungen erfolgt damit auch in 4 zeitlich versetzten Bauabschnitten. 4. Dachaufbau/Eindeckung: Das Gebäude wird in 4 zeitlich versetzen Bauabschnitten umgebaut. Die Verlegung der einzelnen neuen Fangleitungen erfolgt damit auch in 4 zeitlich versetzten Bauabschnitten. Dazu sind die verschiedenen Dachtypen (Flachdach und Schrägdach) zu beachten. Dieser zeitliche Bauablauf ist zwingend bei der Kalkulation zu berücksichtigen und einzupreisen. j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3472975/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 17.11.2026, 13:00 Uhr; Bindefrist: 18.12.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 17.11.2026, 13:00 Uhr; Ort: Nünchritz; Personen, die anwesend sein dürfen: keine - nur elektronische Angebotsabgabe möglich t) Sicherheiten: gemäß § 9 VOB/A und § 17 VOB/B u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit Angaben zu machen gemäß § 8 Nr. 3 Abs. 1 Buchstabe a bis f VOB/A. Der Bewerber hat eine Bescheinigung der Berufsgenossenschaft/Handelsregister / Berufsregister vorzulegen. Bieter, die nicht Ihren Sitz in der BRD haben, haben eine Bescheinigung des für sie zuständigen Versicherungsträgers vorzulegen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Meißen; Bereich/Abteilung: VOB-stelle; Straße, Hausnummer: Brauhausstraße 21; Postleitzahl: 01662; Ort: Meißen; Land: DE Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel,Fenster/ Türen (Metall),Ausführungsplanung (Hochbau),Entwurfsplanung
Eckdaten
Jede Angabe stammt aus der amtlichen Bekanntmachung, zuletzt geprüft am 26. Oktober 2026, 15:43 Uhr (UTC+01:00).
- Status
- OffenAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 26.10.2026, 15:43 Uhr (UTC+01:00)
- Frist
- (in 8 Tagen)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 26.10.2026, 15:43 Uhr (UTC+01:00)
- Leistungsort
- Sachsen (DED)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 26.10.2026, 15:43 Uhr (UTC+01:00)
- Haupt-CPV
- Bauarbeiten (CPV 45000000)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 26.10.2026, 15:43 Uhr (UTC+01:00)
- Verfahrensart
- de-openAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 26.10.2026, 15:43 Uhr (UTC+01:00)
- Lose
- 1Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 26.10.2026, 15:43 Uhr (UTC+01:00)
Faktenblatt
Lose (1)
Los LOT-0000: Umbau Werkstatt zum Feuerwehrstandort in 01612 Glaubitz- Tischlerarbeiten, Fenster und Außentüren
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: VG Nünchritz-Glaubitz, i. A. der Gemeinde Glaubitz; Bereich/Abteilung: Bauamt; Straße, Hausnummer: Glaubitzer Straße 10; Postleitzahl: 01612; Ort: Glaubitz; Land: DE; Telefon: […]; Fax: […]; E-Mail: […] b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Feuerwehrstandort Glaubitz; Straße, Hausnummer: Am Dorfteich 12; Postleitzahl: 01612; Ort: Glaubitz; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Tischlerarbeiten Fenster und Außentüren: 1 Stück Ausführungs- und Werkplanungen Kunststoff-Fenster VEKA-System Softline 82 MD oglw. und Alu-Fenstersystem Schüco ADS 75 SI, 1 x Brandschutz Schüco ADS 80 FR30 oglw. - 20 Stück Kunststoff-Fenster ohne Aufsatzrollladen, 1-2- teilige Elemente, Abmessung: 1,01x1,01 m bis 2,11 x1,81 m, liefern und montieren - 1 Stück Alu-Brandschutzfenster Abmessung:1,60x1,33m F30/EI30 liefern und montieren - 2 Stück Alu-Türen als Fluchttüren nach DIN EN 179, 1- teilige Elemente, Abmessung: 1,13x2,13 m und 1,36x2,31 m liefern und montieren - 1 Stück Alu-Tür ohne Anforderungen, 1- teiliges Element Abmessung: 1,13x2,13 m liefern und montieren - Farbe innen und außen Lichtgrau, RAL 7035 oder Fenstergrau, RAL 7040 - diverse Kontakteinbauten g) Es werden Planungsleistungen gefordert: Ausführungs- und Werkplanungen h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: 1. Tiefbau: der umlaufende Ringerder muss in 4 zeitlich versetzen Bauabschnitten verlegt werden. 2. Rohbau: Das Gebäude wird in 4 zeitlich versetzen Bauabschnitten umgebaut. Die Verlegung der einzelnen neuen Fundamterder erfolgt damit auch in 4 zeitlich versetzten Bauabschnitten. 3. Fassade: Das Gebäude wird in 4 zeitlich versetzen Bauabschnitten umgebaut. Die Verlegung der einzelnen neuen Ableitungen erfolgt damit auch in 4 zeitlich versetzten Bauabschnitten. 4. Dachaufbau/Eindeckung: Das Gebäude wird in 4 zeitlich versetzen Bauabschnitten umgebaut. Die Verlegung der einzelnen neuen Fangleitungen erfolgt damit auch in 4 zeitlich versetzten Bauabschnitten. Dazu sind die verschiedenen Dachtypen (Flachdach und Schrägdach) zu beachten. Dieser zeitliche Bauablauf ist zwingend bei der Kalkulation zu berücksichtigen und einzupreisen. j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3472975/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 17.11.2026, 13:00 Uhr; Bindefrist: 18.12.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 17.11.2026, 13:00 Uhr; Ort: Nünchritz; Personen, die anwesend sein dürfen: keine - nur elektronische Angebotsabgabe möglich t) Sicherheiten: gemäß § 9 VOB/A und § 17 VOB/B u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit Angaben zu machen gemäß § 8 Nr. 3 Abs. 1 Buchstabe a bis f VOB/A. Der Bewerber hat eine Bescheinigung der Berufsgenossenschaft/Handelsregister / Berufsregister vorzulegen. Bieter, die nicht Ihren Sitz in der BRD haben, haben eine Bescheinigung des für sie zuständigen Versicherungsträgers vorzulegen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Meißen; Bereich/Abteilung: VOB-stelle; Straße, Hausnummer: Brauhausstraße 21; Postleitzahl: 01662; Ort: Meißen; Land: DE Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel,Fenster/ Türen (Metall),Ausführungsplanung (Hochbau),Entwurfsplanung
Verlauf
- 26. Oktober 2026, 15:43 Uhr (UTC+01:00): Erstbekanntmachung Bekanntmachung, Version 1 (Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung). Amtliche Bekanntmachung
Auftraggeber und Ort
Leistungsort
- Sachsen (DED)
Einordnung
CPV-Codes
- 45000000: Bauarbeiten
- 43000000: Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen
- 44000000: Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen)
- 71000000: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
NUTS-Regionen
- DED: Sachsen
Amtliche Unterlagen
Die Links führen zum Herausgeber. Inteliwert kopiert die Unterlagen nicht.
Fragen und Antworten
Wann endet die Frist?
Die amtliche Bekanntmachung nennt als Frist den 17. November 2026, 13:00 Uhr (UTC+01:00).
Was wird beschafft (CPV)?
Bauarbeiten (CPV 45000000), Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen (CPV 43000000), Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen) (CPV 44000000) und Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen (CPV 71000000).
Wo wird die Leistung erbracht (NUTS)?
Sachsen (DED).
Ist die Ausschreibung in Lose aufgeteilt?
Nein, die Bekanntmachung nennt ein einziges Los.
Welche Verfahrensart gilt?
de-open.
Wie gebe ich ein Angebot ab?
Über die amtliche Bekanntmachung oder das darin genannte Portal. Inteliwert gibt keine Angebote ab. Amtliche Bekanntmachung
Bin ich teilnahmeberechtigt?
Inteliwert beurteilt keine Teilnahmeberechtigung. Die Eignungskriterien stehen in der amtlichen Bekanntmachung. Amtliche Bekanntmachung
Unternehmen, die passen könnten
Mögliche Passung auf Basis öffentlicher Angaben
Unternehmen aus den von Inteliwert erfassten Quellen, nicht der ganze Markt. Inteliwert beurteilt weder Eignung noch Passung oder Chancen.
Trockenbau Wäntig GmbH
SchneebergKMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen AufträgenDachdeckerei Keller GmbH
GrimmaKMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen Aufträgen- KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)
- KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)
Konrad Leymann GmbH & Co. KG
SulingenKMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen Aufträgen
Quelle
- Herausgeber
- Bekanntmachungsservice
- Lizenz
- CC0 1.0
- Amtliche Bekanntmachung
- https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/0f721d05c79a6ba2
- Zuletzt geprüft
- 26. Oktober 2026, 15:43 Uhr (UTC+01:00)
Maßgeblich ist die amtliche Bekanntmachung. Inteliwert zeigt, was in ihr steht, und verlinkt sie.