Diese Ausschreibung ist abgelaufen. Die Seite bleibt zum Nachschlagen erhalten.
Ähnliche offene Ausschreibungen
MPI für Polymerforschung, Mainz - Entrauchung UG Technikzentrale; Fördertechnik
Auf einen Blick
Diese Ausschreibung betrifft Installation von Aufzügen (CPV 45313100) in Rheinland-Pfalz (DEB). Sie ist abgelaufen. Die Bekanntmachung nennt als Frist den 3. November 2026, 10:00 Uhr (UTC+01:00). Verfahrensart: de-open.
Aus der Bekanntmachung
Im MPI für Polymerforschung in Mainz soll der vorhandenen Lastenaufzug ausgetauscht und der Aufzugsschacht um eine zusätzliche Dach-Haltestelle erweitert werden. Ausführung als maschienraumloser Aufzug mit Seilantrieb, 5 Haltestellen, Durchladung im EG, Tragfähigkeit mind. 2500kg, behindertengerechte Ausführung nach DIN 1824. Inkl. Demontage und Rückbau des vorhandenen Lastenaufzuges. ?Besonderer Hinweis betr. Bieterfragen aufgrund besonderer äußerer Ereignisse (z.B. Sars-COV-2 oder Ukraine Krieg): Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Angebotserstellung etwaige mögliche bzw. erkennbare Beeinträchtigungen, z.B. in Bezug auf die Verfügbarkeit von Materialien und Produkten, Arbeitskräften, eine evtl. verzögerte Beibringung von geforderten Nachweisen, Auswirkungen auf etwaige Nachunternehmer etc. Fragen, die in diesem Zusammenhang auftreten, bitten wir rechtzeitig vor Angebotsfrist über das Nachrichtensystem der eVergabe zu stellen.? Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den AG (§5Abs. 2 Satz 2 VOB/B). die Aufforderung wird Ihnen vorauss. bis zum 11.12.2026 zugehen. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen): innerhalb von 243 Werktagen nach vorstehend angegebener Frist 5 Arbeitstagen/ Woche MPI für Polymerforschung, Mainz - Entrauchung UG Technikzentrale; Fördertechnik
Eckdaten
Jede Angabe stammt aus der amtlichen Bekanntmachung, zuletzt geprüft am 4. November 2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00).
- Status
- AbgelaufenAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 04.11.2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00)
- Frist
- Frist abgelaufen (vor 4 Tagen)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 04.11.2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00)
- Leistungsort
- Rheinland-Pfalz (DEB)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 04.11.2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00)
- Haupt-CPV
- Installation von Aufzügen (CPV 45313100)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 04.11.2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00)
- Verfahrensart
- de-openAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 04.11.2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00)
- Lose
- 1Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 04.11.2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00)
Faktenblatt
Lose (1)
Los LOT-0000: MPI für Polymerforschung, Mainz - Entrauchung UG Technikzentrale; Fördertechnik
Im MPI für Polymerforschung in Mainz soll der vorhandenen Lastenaufzug ausgetauscht und der Aufzugsschacht um eine zusätzliche Dach-Haltestelle erweitert werden. Ausführung als maschienraumloser Aufzug mit Seilantrieb, 5 Haltestellen, Durchladung im EG, Tragfähigkeit mind. 2500kg, behindertengerechte Ausführung nach DIN 1824. Inkl. Demontage und Rückbau des vorhandenen Lastenaufzuges. ?Besonderer Hinweis betr. Bieterfragen aufgrund besonderer äußerer Ereignisse (z.B. Sars-COV-2 oder Ukraine Krieg): Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Angebotserstellung etwaige mögliche bzw. erkennbare Beeinträchtigungen, z.B. in Bezug auf die Verfügbarkeit von Materialien und Produkten, Arbeitskräften, eine evtl. verzögerte Beibringung von geforderten Nachweisen, Auswirkungen auf etwaige Nachunternehmer etc. Fragen, die in diesem Zusammenhang auftreten, bitten wir rechtzeitig vor Angebotsfrist über das Nachrichtensystem der eVergabe zu stellen.? Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den AG (§5Abs. 2 Satz 2 VOB/B). die Aufforderung wird Ihnen vorauss. bis zum 11.12.2026 zugehen. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen): innerhalb von 243 Werktagen nach vorstehend angegebener Frist 5 Arbeitstagen/ Woche MPI für Polymerforschung, Mainz - Entrauchung UG Technikzentrale; Fördertechnik
Verlauf
- 4. November 2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00): Erstbekanntmachung Bekanntmachung, Version 3 (Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung). Amtliche Bekanntmachung
Auftraggeber und Ort
Leistungsort
- Rheinland-Pfalz (DEB)
Einordnung
CPV-Codes
- 45313100: Installation von Aufzügen
NUTS-Regionen
- DEB: Rheinland-Pfalz
Amtliche Unterlagen
Die Links führen zum Herausgeber. Inteliwert kopiert die Unterlagen nicht.
Fragen und Antworten
Wann endet die Frist?
Die amtliche Bekanntmachung nennt als Frist den 3. November 2026, 10:00 Uhr (UTC+01:00).
Was wird beschafft (CPV)?
Installation von Aufzügen (CPV 45313100).
Wo wird die Leistung erbracht (NUTS)?
Rheinland-Pfalz (DEB).
Ist die Ausschreibung in Lose aufgeteilt?
Nein, die Bekanntmachung nennt ein einziges Los.
Welche Verfahrensart gilt?
de-open.
Wie gebe ich ein Angebot ab?
Über die amtliche Bekanntmachung oder das darin genannte Portal. Inteliwert gibt keine Angebote ab. Amtliche Bekanntmachung
Bin ich teilnahmeberechtigt?
Inteliwert beurteilt keine Teilnahmeberechtigung. Die Eignungskriterien stehen in der amtlichen Bekanntmachung. Amtliche Bekanntmachung
Quelle
- Herausgeber
- Bekanntmachungsservice
- Lizenz
- CC0 1.0
- Amtliche Bekanntmachung
- https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/31a1071016a21866
- Zuletzt geprüft
- 4. November 2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00)
Maßgeblich ist die amtliche Bekanntmachung. Inteliwert zeigt, was in ihr steht, und verlinkt sie.