MPI für Sicherheit u. Privatsphäre; Neubau; Medientechnik
Auf einen Blick
Max-Planck-Gesellschaft , GV-Bauabteilung schreibt Installation von Fernmeldeanlagen (CPV 45314000) in Bochum, Kreisfreie Stadt (DEA51) aus. Die Bekanntmachung nennt als Frist den 24. November 2026, 10:00 Uhr (UTC+01:00). Verfahrensart: Offenes Verfahren.
Aus der Bekanntmachung
Betriebsfertiges Erstellen einer medientechnischen Anlage mit u.a. Audio- und Videotechnik, Beschallungstechnik, Video-Konferenztechnik und Netzwerktechnik zur medientechnischen Unterstützung von unterschiedlichen Nutzungsvarianten in Hörsäälen, Seminarräumen, Besprechungs- und Konferenzräumen sowie (Verhaltens-) Laborbereichen. Die Leistung umfasst die Installation und Montage sowie Konfiguration und Programmierung bis zur mangelfreien Übergabe an den Nutzer. Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den AG (§5Abs. 2 Satz 2 VOB/B). die Aufforderung wird Ihnen vorauss. bis zum 1.2.27 zugehen. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen): innerhalb von 236 Werktagen nach vorstehend angegebener Frist 5 Arbeitstagen/ Woche (Samstag nur nach Absprache) Besonderer Hinweis betr. Bieterfragen aufgrund besonderer äußerer Ereignisse (z.B. Sars-COV-2 oder Ukraine Krieg): Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Angebotserstellung etwaige mögliche bzw. erkennbare Beeinträchtigungen, z.B. in Bezug auf die Verfügbarkeit von Materialien und Produkten, Arbeitskräften, eine evtl. verzögerte Beibringung von geforderten Nachweisen, Auswirkungen auf etwaige Nachunternehmer etc. Fragen, die in diesem Zusammenhang auftreten, bitten wir rechtzeitig vor Angebotsfrist über das Nachrichtensystem der eVergabe zu stellen
Eckdaten
Jede Angabe stammt aus der amtlichen Bekanntmachung, zuletzt geprüft am 26. Oktober 2026, 15:47 Uhr (UTC+01:00).
- Status
- OffenAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 26.10.2026, 15:47 Uhr (UTC+01:00)
- Frist
- (in 17 Tagen)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 26.10.2026, 15:47 Uhr (UTC+01:00)
- Auftraggeber
- Max-Planck-Gesellschaft , GV-Bauabteilung, München, DEAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 26.10.2026, 15:47 Uhr (UTC+01:00)
- Leistungsort
- Bochum, Kreisfreie Stadt (DEA51)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 26.10.2026, 15:47 Uhr (UTC+01:00)
- Haupt-CPV
- Installation von Fernmeldeanlagen (CPV 45314000)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 26.10.2026, 15:47 Uhr (UTC+01:00)
- Verfahrensart
- Offenes VerfahrenAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 26.10.2026, 15:47 Uhr (UTC+01:00)
- Lose
- 1Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 26.10.2026, 15:47 Uhr (UTC+01:00)
- Erstmals veröffentlicht
- 23. Oktober 2026, 11:30 Uhr (UTC+02:00)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 26.10.2026, 15:47 Uhr (UTC+01:00)
Faktenblatt
Lose (1)
Los LOT-0001: MPI für Sicherheit u. Privatsphäre; Neubau; Medientechnik
Betriebsfertiges Erstellen einer medientechnischen Anlage mit u.a. Audio- und Videotechnik, Beschallungstechnik, Video-Konferenztechnik und Netzwerktechnik zur medientechnischen Unterstützung von unterschiedlichen Nutzungsvarianten in Hörsäälen, Seminarräumen, Besprechungs- und Konferenzräumen sowie (Verhaltens-) Laborbereichen. Die Leistung umfasst die Installation und Montage sowie Konfiguration und Programmierung bis zur mangelfreien Übergabe an den Nutzer. Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den AG (§5Abs. 2 Satz 2 VOB/B). die Aufforderung wird Ihnen vorauss. bis zum 1.2.27 zugehen. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen): innerhalb von 236 Werktagen nach vorstehend angegebener Frist 5 Arbeitstagen/ Woche (Samstag nur nach Absprache) Besonderer Hinweis betr. Bieterfragen aufgrund besonderer äußerer Ereignisse (z.B. Sars-COV-2 oder Ukraine Krieg): Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Angebotserstellung etwaige mögliche bzw. erkennbare Beeinträchtigungen, z.B. in Bezug auf die Verfügbarkeit von Materialien und Produkten, Arbeitskräften, eine evtl. verzögerte Beibringung von geforderten Nachweisen, Auswirkungen auf etwaige Nachunternehmer etc. Fragen, die in diesem Zusammenhang auftreten, bitten wir rechtzeitig vor Angebotsfrist über das Nachrichtensystem der eVergabe zu stellen
Verlauf
- 23. Oktober 2026, 11:30 Uhr (UTC+02:00): Erstbekanntmachung Bekanntmachung, Version 01 (Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung). Amtliche Bekanntmachung
Auftraggeber und Ort
Auftraggeber
Max-Planck-Gesellschaft , GV-Bauabteilung
München, DE
Leistungsort
- Bochum, Kreisfreie Stadt (DEA51)
Einordnung
CPV-Codes
- 45314000: Installation von Fernmeldeanlagen
- 32322000: Multimediaausrüstung
NUTS-Regionen
- DEA51: Bochum, Kreisfreie Stadt
Amtliche Unterlagen
Die Links führen zum Herausgeber. Inteliwert kopiert die Unterlagen nicht.
Fragen und Antworten
Wann endet die Frist?
Die amtliche Bekanntmachung nennt als Frist den 24. November 2026, 10:00 Uhr (UTC+01:00).
Wer ist der Auftraggeber?
Max-Planck-Gesellschaft , GV-Bauabteilung, München, DE.
Was wird beschafft (CPV)?
Installation von Fernmeldeanlagen (CPV 45314000) und Multimediaausrüstung (CPV 32322000).
Wo wird die Leistung erbracht (NUTS)?
Bochum, Kreisfreie Stadt (DEA51).
Ist die Ausschreibung in Lose aufgeteilt?
Nein, die Bekanntmachung nennt ein einziges Los.
Welche Verfahrensart gilt?
Offenes Verfahren.
Wie gebe ich ein Angebot ab?
Über die amtliche Bekanntmachung oder das darin genannte Portal. Inteliwert gibt keine Angebote ab. Amtliche Bekanntmachung
Bin ich teilnahmeberechtigt?
Inteliwert beurteilt keine Teilnahmeberechtigung. Die Eignungskriterien stehen in der amtlichen Bekanntmachung. Amtliche Bekanntmachung
Unternehmen, die passen könnten
Mögliche Passung auf Basis öffentlicher Angaben
Unternehmen aus den von Inteliwert erfassten Quellen, nicht der ganze Markt. Inteliwert beurteilt weder Eignung noch Passung oder Chancen.
Elektro Neumann GmbH
AlsdorfKMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Zelek Elektrotechnik GmbH
BielefeldKMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen AufträgenTeuto Blitzschutz GmbH
DetmoldKMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen Aufträgen- KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen Aufträgen
Spie GfT GmbH
EssenKMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen Aufträgen
Weitere Ausschreibungen dieses Auftraggebers
Weitere veröffentlichte Ausschreibungen dieses Auftraggebers in den indexierten Bekanntmachungen, offene zuerst.
-
VergebenAusschreibung
MPI für Computing and Data Facility - Erneuerung ELT, Elektroinstallationsarbeiten (NSHV)
Zuletzt geprüft am 26.10.2026, 15:47 Uhr (UTC+01:00)Amtliche Bekanntmachung
Quelle
- Herausgeber
- Bekanntmachungsservice
- Lizenz
- CC0 1.0
- Amtliche Bekanntmachung
- https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/0a64c03c-83c3-42ab-a798-75a43c23d97c
- Zuletzt geprüft
- 26. Oktober 2026, 15:47 Uhr (UTC+01:00)
Maßgeblich ist die amtliche Bekanntmachung. Inteliwert zeigt, was in ihr steht, und verlinkt sie.