2. BA - Lüftungstechnik (RLT)
Auf einen Blick
Burghof-Klinik GmbH schreibt Bauarbeiten (CPV 45000000) in Schaumburg (DE928) aus. Die Bekanntmachung nennt als Frist den 7. Dezember 2026, 10:00 Uhr (UTC+01:00). Verfahrensart: Offenes Verfahren.
Aus der Bekanntmachung
Gegenstand dieser Beschaffung ist der 2. Bauabschnitt mit dem Projekttitel "Vorbereitung der Standortkonzentration von Aerzen nach Rinteln" - konkret geht es um die Vorbereitung der Standortkonzentration durch Sanierung und Umstrukturierung des Nordflügels am Klinikstandort Rinteln. Die Burghof-Klinik betreibt als Fachklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie Einrichtungen zur Behandlung psychischer Erkrankungen an den Standorten Rinteln, Stadthagen und Aerzen. Im Rahmen einer Standortkonzentration soll der Betrieb künftig zentral am Hauptstandort im ehemaligen Kreiskrankenhaus Rinteln (Virchowstraße 5/9, 31737 Rinteln) gebündelt werden . Nach baulicher Fertigstellung des 1. Bauabschnitts (Patientenbetrieb seit August 2019) erfolgt die weitere Umsetzung in zwei Bauabschnitten. Der hier ausgeschriebene 2. Bauabschnitt umfasst ausschließlich den Nordflügel des Bestandsgebäudes und bildet die Vorbereitung für die spätere vollständige Standortkonzentration im 3. Bauabschnitt (Ost-, Süd- und Westflügel sowie Küche, gesondertes Verfahren).
Eckdaten
Jede Angabe stammt aus der amtlichen Bekanntmachung, zuletzt geprüft am 4. November 2026, 15:10 Uhr (UTC+01:00).
- Status
- OffenAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 04.11.2026, 15:10 Uhr (UTC+01:00)
- Frist
- (in 31 Tagen)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 04.11.2026, 15:10 Uhr (UTC+01:00)
- Auftraggeber
- Burghof-Klinik GmbH, Rinteln, DEAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 04.11.2026, 15:10 Uhr (UTC+01:00)
- Leistungsort
- Schaumburg (DE928)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 04.11.2026, 15:10 Uhr (UTC+01:00)
- Haupt-CPV
- Bauarbeiten (CPV 45000000)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 04.11.2026, 15:10 Uhr (UTC+01:00)
- Verfahrensart
- Offenes VerfahrenAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 04.11.2026, 15:10 Uhr (UTC+01:00)
- Lose
- 1Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 04.11.2026, 15:10 Uhr (UTC+01:00)
- Erstmals veröffentlicht
- 28. Oktober 2026, 08:00 Uhr (UTC+01:00)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 04.11.2026, 15:10 Uhr (UTC+01:00)
Faktenblatt
Lose (1)
Los LOT-0001: 2. BA - Lüftungstechnik (RLT)
Die Baumaßnahme im Nordflügel umfasst im Wesentlichen umfangreiche Umstrukturierungen im Bestand, die energetische Sanierung der Gebäudehülle sowie die technische und funktionale Ertüchtigung des viergeschossigen, in den 1980er Jahren errichteten Gebäudeteils, einschließlich Anpassungen der Fassade und Fenster, der Grundrisse sowie der technischen Gebäudeausrüstung (Elektro, Raumlufttechnik, Sanitär, Heizung/Geothermie) . Die Ausführung erfolgt im Bestand bei aufrechterhaltenem, laufendem Klinikbetrieb sowie unter Berücksichtigung angrenzender, nicht vom Umbau betroffener Nutzungseinheiten (u. a. Arztpraxen). Besondere Anforderungen ergeben sich hieraus insbesondere hinsichtlich Hygiene, Brandschutz, Lärm- und Erschütterungsmanagement, Bauablauf- und Nutzerkoordination sowie Sicherheits- und Suizidpräventionsmaßnahmen im Umgang mit einem sensiblen Patientenklientel. Das Bauvorhaben wird mit Mitteln des Landes Niedersachsen gefördert. Auftraggeberin ist die Burghof-Klinik GmbH, Virchowstraße 5, 31737 Rinteln.
Verlauf
- 28. Oktober 2026, 08:00 Uhr (UTC+01:00): Erstbekanntmachung Bekanntmachung, Version 01 (Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung). Amtliche Bekanntmachung
- 28. Oktober 2026, 08:00 Uhr (UTC+01:00): Änderung Bekanntmachung, Version 01 (Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung). Amtliche Bekanntmachung
Auftraggeber und Ort
Auftraggeber
Burghof-Klinik GmbH
Rinteln, DE
Leistungsort
- Schaumburg (DE928)
Einordnung
CPV-Codes
- 45000000: Bauarbeiten
- 45331000: Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
- 45331200: Installation von Lüftungs- und Klimaanlagen
- 45331210: Installation von Lüftungsanlagen
NUTS-Regionen
- DE928: Schaumburg
Amtliche Unterlagen
Die Links führen zum Herausgeber. Inteliwert kopiert die Unterlagen nicht.
Fragen und Antworten
Wann endet die Frist?
Die amtliche Bekanntmachung nennt als Frist den 7. Dezember 2026, 10:00 Uhr (UTC+01:00).
Wer ist der Auftraggeber?
Burghof-Klinik GmbH, Rinteln, DE.
Was wird beschafft (CPV)?
Bauarbeiten (CPV 45000000), Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (CPV 45331000), Installation von Lüftungs- und Klimaanlagen (CPV 45331200) und Installation von Lüftungsanlagen (CPV 45331210).
Wo wird die Leistung erbracht (NUTS)?
Schaumburg (DE928).
Ist die Ausschreibung in Lose aufgeteilt?
Nein, die Bekanntmachung nennt ein einziges Los.
Welche Verfahrensart gilt?
Offenes Verfahren.
Wie gebe ich ein Angebot ab?
Über die amtliche Bekanntmachung oder das darin genannte Portal. Inteliwert gibt keine Angebote ab. Amtliche Bekanntmachung
Bin ich teilnahmeberechtigt?
Inteliwert beurteilt keine Teilnahmeberechtigung. Die Eignungskriterien stehen in der amtlichen Bekanntmachung. Amtliche Bekanntmachung
Unternehmen, die passen könnten
Mögliche Passung auf Basis öffentlicher Angaben
Unternehmen aus den von Inteliwert erfassten Quellen, nicht der ganze Markt. Inteliwert beurteilt weder Eignung noch Passung oder Chancen.
Konrad Leymann GmbH & Co. KG
SulingenKMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen AufträgenRosenhagen GmbH
BurgwedelKMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen AufträgenKOSS GmbH
BurgwedelKMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen Aufträgen- KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen Aufträgen
Heitefuss Haustechnik GmbH
HannoverKMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen Aufträgen
Weitere Ausschreibungen dieses Auftraggebers
Weitere veröffentlichte Ausschreibungen dieses Auftraggebers in den indexierten Bekanntmachungen, offene zuerst.
-
OffenAusschreibung
2. BA - Metallbauarbeiten, Schlosser
Zuletzt geprüft am 06.11.2026, 07:11 Uhr (UTC+01:00)Amtliche Bekanntmachung
Quelle
- Herausgeber
- Bekanntmachungsservice
- Lizenz
- CC0 1.0
- Amtliche Bekanntmachung
- https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/32f81934-e841-4095-9074-7a7aeb0bf771
- Zuletzt geprüft
- 4. November 2026, 15:10 Uhr (UTC+01:00)
Maßgeblich ist die amtliche Bekanntmachung. Inteliwert zeigt, was in ihr steht, und verlinkt sie.