Anmelden Zugang anfordern
AnmeldenZugang anfordern
OffenAusschreibung 07.12.2026, 08:00 Uhr (UTC+01:00)

Ahlbachgruppe - Neubau der Kläranlage - EMSR-Technik

Auf einen Blick

BayernGrund GmbH schreibt Installation von Elektroanlagen (CPV 45311000) in Würzburg, Landkreis (DE26C) aus. Die Bekanntmachung nennt als Frist den 7. Dezember 2026, 08:00 Uhr (UTC+01:00) und einen geschätzten Wert von 2.089.804 € zzgl. MwSt. Verfahrensart: Offenes Verfahren.

Aus der Bekanntmachung

Lieferung und Montage von Niederspannungsschaltanlagen, Automatisierungstechnik; Messtechnik; Elektroinstallation; Blitzschutz- und Erdungsanlagen

Eckdaten

Jede Angabe stammt aus der amtlichen Bekanntmachung, zuletzt geprüft am 6. November 2026, 07:11 Uhr (UTC+01:00).

Status
OffenAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 06.11.2026, 07:11 Uhr (UTC+01:00)
Frist
(in 31 Tagen)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 06.11.2026, 07:11 Uhr (UTC+01:00)
Veröffentlichter Wert
2.089.804 € zzgl. MwSt.Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 06.11.2026, 07:11 Uhr (UTC+01:00)
Auftraggeber
BayernGrund GmbH, München, DEAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 06.11.2026, 07:11 Uhr (UTC+01:00)
Leistungsort
Würzburg, Landkreis (DE26C)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 06.11.2026, 07:11 Uhr (UTC+01:00)
Haupt-CPV
Installation von Elektroanlagen (CPV 45311000)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 06.11.2026, 07:11 Uhr (UTC+01:00)
Verfahrensart
Offenes VerfahrenAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 06.11.2026, 07:11 Uhr (UTC+01:00)
Lose
1Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 06.11.2026, 07:11 Uhr (UTC+01:00)
Erstmals veröffentlicht
3. November 2026, 15:00 Uhr (UTC+01:00)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 06.11.2026, 07:11 Uhr (UTC+01:00)

Faktenblatt

Inteliwert-Faktenblatt: Ahlbachgruppe - Neubau der Kläranlage - EMSR-Technik – BayernGrund GmbH, Frist 7. Dezember 2026, 08:00 Uhr (UTC+01:00). Ein Produkt der Bandpey GmbH.
Die Eckdaten dieser Seite als Bild (PNG, 1600 × 900), erstellt aus der amtlichen Bekanntmachung. © Bandpey GmbH; Nutzungsbedingungen. Faktenblatt herunterladen

Lose (1)

  1. Los LOT-0001: Ahlbachgruppe - Neubau der Kläranlage - EMSR-Technik

    Der ZV Ahlbachgruppe Hoch 5 beabsichtigt den Neubau einer Kläranlage. Die Maßnahme umfaßt den Neubau der kompletten Abwasserreinigung (mechanisch, biologisch, chemisch) und der Schlammbehandlung (Schlammfaulung und -entwässerung). Der Leistungsumfang des AN umfasst für das vorliegende Fachgewerk VE 4320 "Elektro- und MSR-Technik" im einzelnen folgende Leistungen: - Erstellung der Schaltpläne - Lieferung und Montage Niederspannungshauptverteilung - Lieferung und Montage Unterverteilungen - Lieferung und Montage USV-Anlagen - Lieferung und Montage der Automatisierungs- und Leittechnik - Lieferung und Montage Gebäudeinstallation - Lieferung und Montage Messtechnik - Lieferung und Montage Blitzschutz - Lieferung der Dokumentation für den Leistungsumfang Parallel zu den Arbeiten des AN werden die Rohrleitungsarbeiten im Außenbereich, der Straßen und Wegebau und die notwendigen Ausbauarbeiten ausgeführt. Es muss mit gegenseitigen Beeinflussungen des Montageablaufs gerechnet werden. Kleinere Wartezeiten werden nicht vergütet. Vorleistungen des Auftragnehmers für die Leistungen anderer Auftragnehmer sind in Absprache mit diesen und der Bauleitung nach Aufforderung in angemessener Frist zu erbringen. Dies trifft auch für Teile einer Leistung (Position) zu. Nicht besonders vergütet werden Verzögerungen und Unterbrechungen des Arbeitsablaufes, mit denen bei Angebotsabgabe zu rechnen war, d.h. die aus dem Bauzeitenplan, der Leistungsbeschreibung und dem vorgesehenen Bauablauf zu erkennen waren. Der Betrieb der Kläranlage darf durch die Arbeiten nicht wesentlich gestört werden. Die Funktion der Anlage muss in jedem Fall und zu jeder Zeit aufrechterhalten bleiben.

    CPV
    Installation von Elektroanlagen (CPV 45311000)
    Ort
    Würzburg, Landkreis (DE26C)
    Frist

Verlauf

  1. 3. November 2026, 15:00 Uhr (UTC+01:00): Erstbekanntmachung Bekanntmachung, Version 01 (Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung). Amtliche Bekanntmachung
  2. 3. November 2026, 15:00 Uhr (UTC+01:00): Änderung Bekanntmachung, Version 01 (Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung). Amtliche Bekanntmachung

Auftraggeber und Ort

Auftraggeber

BayernGrund GmbH
München, DE

Leistungsort

  • Würzburg, Landkreis (DE26C)

Einordnung

CPV-Codes

  • 45311000: Installation von Elektroanlagen

NUTS-Regionen

  • DE26C: Würzburg, Landkreis

Amtliche Unterlagen

Die Links führen zum Herausgeber. Inteliwert kopiert die Unterlagen nicht.

Fragen und Antworten

Wann endet die Frist?

Die amtliche Bekanntmachung nennt als Frist den 7. Dezember 2026, 08:00 Uhr (UTC+01:00).

Wer ist der Auftraggeber?

BayernGrund GmbH, München, DE.

Was wird beschafft (CPV)?

Installation von Elektroanlagen (CPV 45311000).

Wo wird die Leistung erbracht (NUTS)?

Würzburg, Landkreis (DE26C).

Wie hoch ist der geschätzte Wert?

Die Bekanntmachung nennt einen geschätzten Wert von 2.089.804 € zzgl. MwSt.

Ist die Ausschreibung in Lose aufgeteilt?

Nein, die Bekanntmachung nennt ein einziges Los.

Welche Verfahrensart gilt?

Offenes Verfahren.

Wie gebe ich ein Angebot ab?

Über die amtliche Bekanntmachung oder das darin genannte Portal. Inteliwert gibt keine Angebote ab. Amtliche Bekanntmachung

Bin ich teilnahmeberechtigt?

Inteliwert beurteilt keine Teilnahmeberechtigung. Die Eignungskriterien stehen in der amtlichen Bekanntmachung. Amtliche Bekanntmachung

Unternehmen, die passen könnten

Mögliche Passung auf Basis öffentlicher Angaben

Unternehmen aus den von Inteliwert erfassten Quellen, nicht der ganze Markt. Inteliwert beurteilt weder Eignung noch Passung oder Chancen.

  • Elektro-Wittner GmbH

    Bamberg
    KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen Aufträgen
    • Zuschlag in der CPV-Gruppe 453 (2026-10-27) Nachweis · geprüft am 06.11.2026
    • Sitz im selben Bundesland wie der Leistungsort Nachweis · geprüft am 06.11.2026

  • Sauter Elektrotechnik GmbH & Co. KG

    Bretten
    KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)
    • Zuschlag in der CPV-Gruppe 453 (2026-10-26) Nachweis · geprüft am 06.11.2026
    • Sitz im selben Land wie der Leistungsort Nachweis · geprüft am 06.11.2026

  • TGM Kanis Turbinen GmbH

    Nürnberg
    KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen Aufträgen
    • Zuschlag in der CPV-Gruppe 453 (2026-11-02) Nachweis · geprüft am 06.11.2026
    • Sitz im selben Bundesland wie der Leistungsort Nachweis · geprüft am 06.11.2026

  • Lindner SE

    Arnstorf
    KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)
    • Zuschlag in der CPV-Gruppe 453 (2026-10-22) Nachweis · geprüft am 06.11.2026
    • Sitz im selben Bundesland wie der Leistungsort Nachweis · geprüft am 06.11.2026

  • Elektro Neumann GmbH

    Alsdorf
    KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)
    • Zuschlag in der CPV-Gruppe 453 (2026-10-26) Nachweis · geprüft am 06.11.2026
    • Sitz im selben Land wie der Leistungsort Nachweis · geprüft am 06.11.2026

Weitere Ausschreibungen dieses Auftraggebers

Weitere veröffentlichte Ausschreibungen dieses Auftraggebers in den indexierten Bekanntmachungen, offene zuerst.

Quelle

Herausgeber
Bekanntmachungsservice
Lizenz
CC0 1.0
Zuletzt geprüft
6. November 2026, 07:11 Uhr (UTC+01:00)

Maßgeblich ist die amtliche Bekanntmachung. Inteliwert zeigt, was in ihr steht, und verlinkt sie.

Markdown-Fassung