Anmelden Zugang anfordern
AnmeldenZugang anfordern
OffenAusschreibung 17.11.2026, 11:00 Uhr (UTC+01:00)

Sanierung Baulich-Technische Infrastruktur: Wärmeversorungsanalge

Auf einen Blick

Max-Planck-Gesellschaft Abt.III schreibt Installation von Zentralheizungen (CPV 45331100) in München, Kreisfreie Stadt (DE212) aus. Die Bekanntmachung nennt als Frist den 17. November 2026, 11:00 Uhr (UTC+01:00) und einen geschätzten Wert von 0,10 € zzgl. MwSt. Verfahrensart: Offenes Verfahren.

Aus der Bekanntmachung

Die Generalverwaltung des Max Planck Institutes in München soll im laufenden Betrieb umfänglich saniert werden. Inhalt der gemäß Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen ist die Erbringung von Leistungen der Wärmeversorgungsanlagen. Dazu zählen die komplette Erneuerung der Heizungszentrale der Generalverwaltung exklusive der Fernwärmeübergabestation. Diese bleibt wie im Bestand bestehen. Der Rest wird vollständig erneuert. Innerhalb der Zentrale soll dann an den Bestand angeschlossen werden. Die Ausführung kann erst im 3.Bauabschnitt beginnen, da sonst die Auswirkungen auf den Nutzer zu groß wären. Da das Gebäude während der gesamten Arbeiten in Nutzung bleibt, sind alle Tätigkeiten daher mit höchster Sorgfalt sowie unter größtmöglichem Schutz des bestehenden Gebäudes und der vorhandenen Anlagen auszuführen. Um dies umzusetzen läuft das Bauvorhaben in mehreren Bauabschnitten ab. Achtung: Diese Ausschreibung beinhaltet Wartungsleistungen. Ausführungsfristen: Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den AG (§5Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen vorauss. bis zum 29.01.2026 zugehen. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) innerhalb von 1251 Werktagen nach vorstehend angegebener Frist für den Ausführungsbeginn (5 Arbeitstagen/ Woche) sh. hierzu auch Anlage 1 der Besonderen Vertragsbedingungen VHB-214.. Hinweis betr. Bieterfragen aufgrund besonderer äußerer Ereignisse (z.B. Sars-COV-2 oder Ukraine Krieg): Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Angebotserstellung etwaige mögliche bzw. erkennbare Beeinträchtigungen, z.B. in Bezug auf die Verfügbarkeit von Materialien und Produkten, Arbeitskräften, eine evtl. verzögerte Beibringung von geforderten Nachweisen, Auswirkungen auf etwaige Nachunternehmer etc. Fragen, die in diesem Zusammenhang auftreten, bitten wir rechtzeitig vor Angebotsfrist über das Nachrichtensystem der eVergabe zu stellen.

Eckdaten

Jede Angabe stammt aus der amtlichen Bekanntmachung, zuletzt geprüft am 27. Oktober 2026, 00:30 Uhr (UTC+01:00).

Status
OffenAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 27.10.2026, 00:30 Uhr (UTC+01:00)
Frist
(in 9 Tagen)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 27.10.2026, 00:30 Uhr (UTC+01:00)
Veröffentlichter Wert
0,10 € zzgl. MwSt.Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 27.10.2026, 00:30 Uhr (UTC+01:00)
Auftraggeber
Max-Planck-Gesellschaft Abt.III, München, DEAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 27.10.2026, 00:30 Uhr (UTC+01:00)
Leistungsort
München, Kreisfreie Stadt (DE212)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 27.10.2026, 00:30 Uhr (UTC+01:00)
Haupt-CPV
Installation von Zentralheizungen (CPV 45331100)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 27.10.2026, 00:30 Uhr (UTC+01:00)
Verfahrensart
Offenes VerfahrenAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 27.10.2026, 00:30 Uhr (UTC+01:00)
Lose
1Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 27.10.2026, 00:30 Uhr (UTC+01:00)
Erstmals veröffentlicht
16. Oktober 2026, 00:01 Uhr (UTC+02:00)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 27.10.2026, 00:30 Uhr (UTC+01:00)

Faktenblatt

Inteliwert-Faktenblatt: Sanierung Baulich-Technische Infrastruktur: Wärmeversorungsanalge – Max-Planck-Gesellschaft Abt.III, Frist 17. November 2026, 11:00 Uhr (UTC+01:00). Ein Produkt der Bandpey GmbH.
Die Eckdaten dieser Seite als Bild (PNG, 1600 × 900), erstellt aus der amtlichen Bekanntmachung. © Bandpey GmbH; Nutzungsbedingungen. Faktenblatt herunterladen

Lose (1)

  1. Los LOT-0001: Sanierung Baulich-Technische Infrastruktur: Wärmeversorungsanalge

    Die Generalverwaltung des Max Planck Institutes in München soll im laufenden Betrieb umfänglich saniert werden. Inhalt der gemäß Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen ist die Erbringung von Leistungen der Wärmeversorgungsanlagen. Dazu zählen die komplette Erneuerung der Heizungszentrale der Generalverwaltung exklusive der Fernwärmeübergabestation. Diese bleibt wie im Bestand bestehen. Der Rest wird vollständig erneuert. Innerhalb der Zentrale soll dann an den Bestand angeschlossen werden. Die Ausführung kann erst im 3.Bauabschnitt beginnen, da sonst die Auswirkungen auf den Nutzer zu groß wären. Da das Gebäude während der gesamten Arbeiten in Nutzung bleibt, sind alle Tätigkeiten daher mit höchster Sorgfalt sowie unter größtmöglichem Schutz des bestehenden Gebäudes und der vorhandenen Anlagen auszuführen. Um dies umzusetzen läuft das Bauvorhaben in mehreren Bauabschnitten ab. Achtung: Diese Ausschreibung beinhaltet Wartungsleistungen. Ausführungsfristen: Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den AG (§5Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen vorauss. bis zum 29.01.2026 zugehen. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) innerhalb von 1251 Werktagen nach vorstehend angegebener Frist für den Ausführungsbeginn (5 Arbeitstagen/ Woche) sh. hierzu auch Anlage 1 der Besonderen Vertragsbedingungen VHB-214.. Hinweis betr. Bieterfragen aufgrund besonderer äußerer Ereignisse (z.B. Sars-COV-2 oder Ukraine Krieg): Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Angebotserstellung etwaige mögliche bzw. erkennbare Beeinträchtigungen, z.B. in Bezug auf die Verfügbarkeit von Materialien und Produkten, Arbeitskräften, eine evtl. verzögerte Beibringung von geforderten Nachweisen, Auswirkungen auf etwaige Nachunternehmer etc. Fragen, die in diesem Zusammenhang auftreten, bitten wir rechtzeitig vor Angebotsfrist über das Nachrichtensystem der eVergabe zu stellen.

    CPV
    Installation von Zentralheizungen (CPV 45331100)
    Ort
    München, Kreisfreie Stadt (DE212)
    Frist

Verlauf

  1. 16. Oktober 2026, 00:01 Uhr (UTC+02:00): Erstbekanntmachung Bekanntmachung, Version 01 (Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung). Amtliche Bekanntmachung

Auftraggeber und Ort

Auftraggeber

Max-Planck-Gesellschaft Abt.III
München, DE

Leistungsort

  • München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Einordnung

CPV-Codes

  • 45331100: Installation von Zentralheizungen

NUTS-Regionen

  • DE212: München, Kreisfreie Stadt

Amtliche Unterlagen

Die Links führen zum Herausgeber. Inteliwert kopiert die Unterlagen nicht.

Fragen und Antworten

Wann endet die Frist?

Die amtliche Bekanntmachung nennt als Frist den 17. November 2026, 11:00 Uhr (UTC+01:00).

Wer ist der Auftraggeber?

Max-Planck-Gesellschaft Abt.III, München, DE.

Was wird beschafft (CPV)?

Installation von Zentralheizungen (CPV 45331100).

Wo wird die Leistung erbracht (NUTS)?

München, Kreisfreie Stadt (DE212).

Wie hoch ist der geschätzte Wert?

Die Bekanntmachung nennt einen geschätzten Wert von 0,10 € zzgl. MwSt.

Ist die Ausschreibung in Lose aufgeteilt?

Nein, die Bekanntmachung nennt ein einziges Los.

Welche Verfahrensart gilt?

Offenes Verfahren.

Wie gebe ich ein Angebot ab?

Über die amtliche Bekanntmachung oder das darin genannte Portal. Inteliwert gibt keine Angebote ab. Amtliche Bekanntmachung

Bin ich teilnahmeberechtigt?

Inteliwert beurteilt keine Teilnahmeberechtigung. Die Eignungskriterien stehen in der amtlichen Bekanntmachung. Amtliche Bekanntmachung

Unternehmen, die passen könnten

Mögliche Passung auf Basis öffentlicher Angaben

Unternehmen aus den von Inteliwert erfassten Quellen, nicht der ganze Markt. Inteliwert beurteilt weder Eignung noch Passung oder Chancen.

  • B&S Umwelttechnik GmbH

    Kronach
    KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen Aufträgen
    • Zuschlag in der CPV-Gruppe 453 (2026-10-26) Nachweis · geprüft am 04.11.2026
    • Sitz im selben Bundesland wie der Leistungsort Nachweis · geprüft am 04.11.2026

  • Würflein Haustechnik GmbH & Co. KG

    Weihenzell
    KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)
    • Zuschlag in der CPV-Gruppe 453 (2026-10-27) Nachweis · geprüft am 04.11.2026
    • Sitz im selben Bundesland wie der Leistungsort Nachweis · geprüft am 04.11.2026

  • Sanitär Union GmbH

    Nürnberg
    KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen Aufträgen
    • Zuschlag in der CPV-Gruppe 453 (2026-10-27) Nachweis · geprüft am 04.11.2026
    • Sitz im selben Bundesland wie der Leistungsort Nachweis · geprüft am 04.11.2026

  • Peinemann + Sohn (GmbH & Co. KG)

    Bremen
    KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen Aufträgen
    • Zuschlag in der CPV-Gruppe 453 (2026-10-06) Nachweis · geprüft am 04.11.2026
    • Sitz im selben Land wie der Leistungsort Nachweis · geprüft am 04.11.2026

  • Wollersheim GmbH & Co. KG

    Hennef
    KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen Aufträgen
    • Zuschlag in der CPV-Gruppe 453 (2026-10-27) Nachweis · geprüft am 04.11.2026
    • Sitz im selben Land wie der Leistungsort Nachweis · geprüft am 04.11.2026

Weitere Ausschreibungen dieses Auftraggebers

Weitere veröffentlichte Ausschreibungen dieses Auftraggebers in den indexierten Bekanntmachungen, offene zuerst.

Quelle

Herausgeber
Bekanntmachungsservice
Lizenz
CC0 1.0
Zuletzt geprüft
27. Oktober 2026, 00:30 Uhr (UTC+01:00)

Maßgeblich ist die amtliche Bekanntmachung. Inteliwert zeigt, was in ihr steht, und verlinkt sie.

Markdown-Fassung