Die Frist aus der Bekanntmachung ist abgelaufen. Die Seite bleibt zum Nachschlagen erhalten.
Ähnliche offene Ausschreibungen
Deckensanierung Waschleither Straße Beierfeld
Auf einen Blick
Diese Ausschreibung betrifft Bauarbeiten (CPV 45000000) in Sachsen (DED). Die Bekanntmachung nennt als Frist den 3. November 2026, 11:00 Uhr (UTC+01:00). Verfahrensart: de-open.
Aus der Bekanntmachung
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadt Grünhain-Beierfeld; Bereich/Abteilung: Baumanagement; Straße, Hausnummer: August-Bebel-Straße 79; Postleitzahl: 08344; Ort: Grünhain-Bbeierfeld; Land: DE; Telefon: […]; E-Mail: […] b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag zum Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Deckensanierung Waschleither Straße ; Straße, Hausnummer: Waschleither Straße; Postleitzahl: 08344; Ort: Grünhain-Beierfeld; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Baustelleneinrichtung Verkehrssicherung Technische Bearbeitung 800 m Zweizeiler Granit reinigen / neu verfugen 2.300 m² fräsen und Erneuerung Asphaltdeckschicht AC 11 DS 2 Straßenabläufe neu setzen 19 Straßenabläufe anpassen 13 Kanaldeckel/32 Schieberkappen tauschen g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 03.05.2027, Ende: 03.09.2027, 3 Wochen Gesamtbauzeit innerhalb des Zeitfensters j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3466957/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 03.11.2026, 11:00 Uhr; Bindefrist: 11.12.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 03.11.2026, 11:00 Uhr; Ort: Stadt Grünhain-Beierfeld -Baumanagament- August-Bebel-Straße 79 in 08344 Grünhain-Beierfeld / OT Beierfeld; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: Der Auftraggeber darf als Sicherheit 5% der Auftragssumme für die vertragsmäßige Erfüllung der Leistungen bis zur Abnahme sowie 3% der Bruttoabrechnungssumme für die vertragliche Erfüllung der Gewährleistung auf die Dauer von 4 Jahren, beginnend mit der Abnahme der Bauleistung, einbehalten. Der Einbehalt darf vom Auftragnehmer gegen Übergabe einer unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen, selbstschuldnerischen Bankbürgschaft eines in Deutschland zugelassenen Kreditversicherers oder Kreditinstitutes abgelöst werden. Vertragsstrafe: 0,2% der Auftragssumme bei Überschreitung der Ausführungsfrist; bei Einzelfristen je 0,2% der Auftragssumme. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5% der Auftragssumme begrenzt u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungen richten sich nach § 16 VOB/B und den Besonderen Vertragsbedingungen. v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter. w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Das Formblatt 124 "Eigenerklärung zur Eignung" ist beim Ausschreibenden erhältlich. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Dresden; Bereich/Abteilung: Referat 39 Vergaberecht, Preisrecht, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE; E-Mail: […] Straßenbau,Fräsen (Asphalt/ Beton)
Eckdaten
Jede Angabe stammt aus der amtlichen Bekanntmachung, zuletzt geprüft am 27. Oktober 2026, 07:30 Uhr (UTC+01:00).
- Status
- OffenAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 27.10.2026, 07:30 Uhr (UTC+01:00)
- Frist
- Frist abgelaufen (vor 3 Tagen)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 27.10.2026, 07:30 Uhr (UTC+01:00)
- Leistungsort
- Sachsen (DED)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 27.10.2026, 07:30 Uhr (UTC+01:00)
- Haupt-CPV
- Bauarbeiten (CPV 45000000)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 27.10.2026, 07:30 Uhr (UTC+01:00)
- Verfahrensart
- de-openAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 27.10.2026, 07:30 Uhr (UTC+01:00)
- Lose
- 1Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 27.10.2026, 07:30 Uhr (UTC+01:00)
Faktenblatt
Lose (1)
Los LOT-0000: Deckensanierung Waschleither Straße Beierfeld
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadt Grünhain-Beierfeld; Bereich/Abteilung: Baumanagement; Straße, Hausnummer: August-Bebel-Straße 79; Postleitzahl: 08344; Ort: Grünhain-Bbeierfeld; Land: DE; Telefon: […]; E-Mail: […] b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag zum Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Deckensanierung Waschleither Straße ; Straße, Hausnummer: Waschleither Straße; Postleitzahl: 08344; Ort: Grünhain-Beierfeld; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Baustelleneinrichtung Verkehrssicherung Technische Bearbeitung 800 m Zweizeiler Granit reinigen / neu verfugen 2.300 m² fräsen und Erneuerung Asphaltdeckschicht AC 11 DS 2 Straßenabläufe neu setzen 19 Straßenabläufe anpassen 13 Kanaldeckel/32 Schieberkappen tauschen g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 03.05.2027, Ende: 03.09.2027, 3 Wochen Gesamtbauzeit innerhalb des Zeitfensters j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3466957/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 03.11.2026, 11:00 Uhr; Bindefrist: 11.12.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 03.11.2026, 11:00 Uhr; Ort: Stadt Grünhain-Beierfeld -Baumanagament- August-Bebel-Straße 79 in 08344 Grünhain-Beierfeld / OT Beierfeld; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: Der Auftraggeber darf als Sicherheit 5% der Auftragssumme für die vertragsmäßige Erfüllung der Leistungen bis zur Abnahme sowie 3% der Bruttoabrechnungssumme für die vertragliche Erfüllung der Gewährleistung auf die Dauer von 4 Jahren, beginnend mit der Abnahme der Bauleistung, einbehalten. Der Einbehalt darf vom Auftragnehmer gegen Übergabe einer unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen, selbstschuldnerischen Bankbürgschaft eines in Deutschland zugelassenen Kreditversicherers oder Kreditinstitutes abgelöst werden. Vertragsstrafe: 0,2% der Auftragssumme bei Überschreitung der Ausführungsfrist; bei Einzelfristen je 0,2% der Auftragssumme. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5% der Auftragssumme begrenzt u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungen richten sich nach § 16 VOB/B und den Besonderen Vertragsbedingungen. v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter. w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Das Formblatt 124 "Eigenerklärung zur Eignung" ist beim Ausschreibenden erhältlich. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Dresden; Bereich/Abteilung: Referat 39 Vergaberecht, Preisrecht, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE; E-Mail: […] Straßenbau,Fräsen (Asphalt/ Beton)
Verlauf
- 27. Oktober 2026, 07:30 Uhr (UTC+01:00): Erstbekanntmachung Bekanntmachung, Version 1 (Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung). Amtliche Bekanntmachung
Auftraggeber und Ort
Leistungsort
- Sachsen (DED)
Einordnung
CPV-Codes
- 45000000: Bauarbeiten
- 43000000: Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen
- 44000000: Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen)
- 71000000: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
NUTS-Regionen
- DED: Sachsen
Amtliche Unterlagen
Die Links führen zum Herausgeber. Inteliwert kopiert die Unterlagen nicht.
Fragen und Antworten
Wann endet die Frist?
Die amtliche Bekanntmachung nennt als Frist den 3. November 2026, 11:00 Uhr (UTC+01:00).
Was wird beschafft (CPV)?
Bauarbeiten (CPV 45000000), Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen (CPV 43000000), Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen) (CPV 44000000) und Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen (CPV 71000000).
Wo wird die Leistung erbracht (NUTS)?
Sachsen (DED).
Ist die Ausschreibung in Lose aufgeteilt?
Nein, die Bekanntmachung nennt ein einziges Los.
Welche Verfahrensart gilt?
de-open.
Wie gebe ich ein Angebot ab?
Über die amtliche Bekanntmachung oder das darin genannte Portal. Inteliwert gibt keine Angebote ab. Amtliche Bekanntmachung
Bin ich teilnahmeberechtigt?
Inteliwert beurteilt keine Teilnahmeberechtigung. Die Eignungskriterien stehen in der amtlichen Bekanntmachung. Amtliche Bekanntmachung
Unternehmen, die passen könnten
Mögliche Passung auf Basis öffentlicher Angaben
Unternehmen aus den von Inteliwert erfassten Quellen, nicht der ganze Markt. Inteliwert beurteilt weder Eignung noch Passung oder Chancen.
Trockenbau Wäntig GmbH
SchneebergKMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen AufträgenDachdeckerei Keller GmbH
GrimmaKMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen Aufträgen- KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)
- KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)
Konrad Leymann GmbH & Co. KG
SulingenKMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen Aufträgen
Quelle
- Herausgeber
- Bekanntmachungsservice
- Lizenz
- CC0 1.0
- Amtliche Bekanntmachung
- https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/ea739397452bb06a
- Zuletzt geprüft
- 27. Oktober 2026, 07:30 Uhr (UTC+01:00)
Maßgeblich ist die amtliche Bekanntmachung. Inteliwert zeigt, was in ihr steht, und verlinkt sie.