LTV Gewässerunterhaltung 2027 bis 2028 im Betrieb Spree/Neiße, Gewässermeisterei Bautzen (Los 8) Wesenitz Ringenhain Brücke B 98 bis "Alte Belmsdorfer Straße" Putzkau, Fkm 65+650 bis Fkm 51+950
Auf einen Blick
Diese Ausschreibung betrifft Bauarbeiten (CPV 45000000) in Sachsen (DED). Die Bekanntmachung nennt als Frist den 9. November 2026, 08:30 Uhr (UTC+01:00). Verfahrensart: de-open.
Aus der Bekanntmachung
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Spree/ Neiße; Straße, Hausnummer: Am Staudamm 1; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE; Telefon: […]; Fax: […]; Internet-Adresse: http://www.smul.sachsen.de/ltv/; E-Mail: […] b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag gemäß VOB/B als Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Wesenitz (Start); Straße, Hausnummer: B 98; Postleitzahl: 01904; Ort: Steinigtwolmsdorf OT Ringenhain; Land: DE; Offizielle Bezeichnung: Wesenitz (Ende); Straße, Hausnummer: Alte Belmsdorfer Straße; Postleitzahl: 01877; Ort: Schmölln-Putzkau; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Unterhaltungsjahr 2027: - Mahd: 116.145,00 m² - Krautung: 2.000,00 m² Unterhaltungsjahr 2028: - Mahd: 116.145,00 m² - Krautung: 2.000,00 m² g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 10.05.2027, Ende: 31.10.2028, Die einzelnen Ausführungsfristen im jeweiligen Kalenderjahr sind der Baubeschreibung unter Punkt 4.1 zu entnehmen. j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3473555/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 09.11.2026, 08:30 Uhr; Bindefrist: 11.01.2027 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis 100 % s) Eröffnungstermin: Datum: 09.11.2026, 09:00 Uhr; Ort: LTV-BSN, Am Staudamm 1, 02625 Bautzen, Beratungsraum K2; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: entfällt, s. Formblatt 214 u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen gemäß VOB/B und Vertragsbedingungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Nachweis zur Eignung kann geführt werden durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder mit dem Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung). Erforderlich sind folgende Nachweise und Erklärungen gemäß § 6a Abs.2 Nr.1-9 VOB/A 2019: 1.) den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen, 2.) die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der Auftraggeber darauf hinweisen, dass auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigt werden, die mehr als fünf Jahre zurückliegen, 3.) die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal, 4.) die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, sowie Angaben, 5.) ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, 6.) ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet, 7.) dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt, 8.) dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde, 9.) dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat, Sonstige Nachweise: a) Eigenerklärung zur Einhaltung Mindestlohn (MiLoG) mit dem der Ausschreibung beiliegenden Formblatt. b) Einwilligungserklärung in die Verarbeitung personenbezogener Daten. c.) 3 Referenzen vergleichbarer Leistungen in den letzten 5 Kalenderjahren. Angabe Mindesthinhalte der Referenzen: Kurzbeschreibung Bauleistung, Auftraggeber mit Ansprechpartner, Ausführungszeit Beginn/Ende, Netto-Baukosten. Soweit die im PQ-Verzeichnis hinterlegten Referenzen nicht oder nicht in geforderter Anzahl mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind bzw. nicht die bekannt gemachten Anforderungen an die Referenzen erfüllen, sind mit dem Angebot zusätzliche vergleichbare bzw. den Mindestanforderungen entsprechende Referenzen einzureichen, andernfalls ist das Angebot auszuschließen. Sofern der AG bereits im Besitz entsprechender Referenzen ist, ist hierauf durch den Bieter mit dem Angebot hinzuweisen und die Referenzen zu benennen. d) Fragen zu den Vergabeunterlagen oder zur Leistungsbeschreibung sind ausschließlich über die Vergabeplattform evergabe.de und spätestens sechs Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist an die Vergabestelle zu richten. Nach Ablauf dieser Frist eingehende Fragen können grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt werden. Sollte jedoch eine nach Fristablauf eingegangene Frage auf einen wesentlichen Mangel in den Vergabeunterlagen hinweisen oder zusätzliche, kalkulationsrelevante Informationen erforderlich machen, behalten wir uns vor, diese zu beantworten. In einem solchen Fall wird geprüft, ob eine Verlängerung der Angebotsfrist erforderlich ist. Falls eine Verlängerung notwendig ist, wird diese bekanntgegeben, um allen Bietern eine ordnungsgemäße Angebotserstellung zu ermöglichen. Wir empfehlen daher ausdrücklich, Ihre Fragen frühzeitig bis spätestens sechs Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist zu stellen, um Verzögerungen im Verfahren zu vermeiden. e) Bei Angeboten, die aufgrund des geprüften Angebotspreises nicht in die engere Wahl kommen, wird auf eine Prüfung der Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und die damit ggf. notwendige Nachforderung von Unterlagen verzichtet. Für diese Angebote entfällt ebenfalls die Prüfung der Eignung des Bieters. f) Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle ist die Bescheinigung in Steuersachen (Unbedenklichkeitsbescheinigung) einzureichen. g) Weitere Nachweise: siehe Vergabeunterlagen x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Referat 11; Straße, Hausnummer: Wilhelm-Buck-Straße 2; Postleitzahl: 01097; Ort: Dresden; Land: DE; Internet-Adresse: www.smekul.sachsen.de; E-Mail: […] Landschaftsbau/ Außenanlagen,Grünflächenpflege/ Grasmahd
Eckdaten
Jede Angabe stammt aus der amtlichen Bekanntmachung, zuletzt geprüft am 28. Oktober 2026, 06:30 Uhr (UTC+01:00).
- Status
- OffenAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 28.10.2026, 06:30 Uhr (UTC+01:00)
- Frist
- (in 1 Tag)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 28.10.2026, 06:30 Uhr (UTC+01:00)
- Leistungsort
- Sachsen (DED)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 28.10.2026, 06:30 Uhr (UTC+01:00)
- Haupt-CPV
- Bauarbeiten (CPV 45000000)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 28.10.2026, 06:30 Uhr (UTC+01:00)
- Verfahrensart
- de-openAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 28.10.2026, 06:30 Uhr (UTC+01:00)
- Lose
- 1Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 28.10.2026, 06:30 Uhr (UTC+01:00)
Faktenblatt
Lose (1)
Los LOT-0000: LTV Gewässerunterhaltung 2027 bis 2028 im Betrieb Spree/Neiße, Gewässermeisterei Bautzen (Los 8) Wesenitz Ringenhain Brücke B 98 bis "Alte Belmsdorfer Straße" Putzkau, Fkm 65+650 bis Fkm 51+950
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Spree/ Neiße; Straße, Hausnummer: Am Staudamm 1; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE; Telefon: […]; Fax: […]; Internet-Adresse: http://www.smul.sachsen.de/ltv/; E-Mail: […] b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag gemäß VOB/B als Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Wesenitz (Start); Straße, Hausnummer: B 98; Postleitzahl: 01904; Ort: Steinigtwolmsdorf OT Ringenhain; Land: DE; Offizielle Bezeichnung: Wesenitz (Ende); Straße, Hausnummer: Alte Belmsdorfer Straße; Postleitzahl: 01877; Ort: Schmölln-Putzkau; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Unterhaltungsjahr 2027: - Mahd: 116.145,00 m² - Krautung: 2.000,00 m² Unterhaltungsjahr 2028: - Mahd: 116.145,00 m² - Krautung: 2.000,00 m² g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 10.05.2027, Ende: 31.10.2028, Die einzelnen Ausführungsfristen im jeweiligen Kalenderjahr sind der Baubeschreibung unter Punkt 4.1 zu entnehmen. j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3473555/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 09.11.2026, 08:30 Uhr; Bindefrist: 11.01.2027 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis 100 % s) Eröffnungstermin: Datum: 09.11.2026, 09:00 Uhr; Ort: LTV-BSN, Am Staudamm 1, 02625 Bautzen, Beratungsraum K2; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: entfällt, s. Formblatt 214 u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen gemäß VOB/B und Vertragsbedingungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Nachweis zur Eignung kann geführt werden durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder mit dem Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung). Erforderlich sind folgende Nachweise und Erklärungen gemäß § 6a Abs.2 Nr.1-9 VOB/A 2019: 1.) den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen, 2.) die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der Auftraggeber darauf hinweisen, dass auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigt werden, die mehr als fünf Jahre zurückliegen, 3.) die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal, 4.) die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, sowie Angaben, 5.) ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, 6.) ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet, 7.) dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt, 8.) dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde, 9.) dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat, Sonstige Nachweise: a) Eigenerklärung zur Einhaltung Mindestlohn (MiLoG) mit dem der Ausschreibung beiliegenden Formblatt. b) Einwilligungserklärung in die Verarbeitung personenbezogener Daten. c.) 3 Referenzen vergleichbarer Leistungen in den letzten 5 Kalenderjahren. Angabe Mindesthinhalte der Referenzen: Kurzbeschreibung Bauleistung, Auftraggeber mit Ansprechpartner, Ausführungszeit Beginn/Ende, Netto-Baukosten. Soweit die im PQ-Verzeichnis hinterlegten Referenzen nicht oder nicht in geforderter Anzahl mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind bzw. nicht die bekannt gemachten Anforderungen an die Referenzen erfüllen, sind mit dem Angebot zusätzliche vergleichbare bzw. den Mindestanforderungen entsprechende Referenzen einzureichen, andernfalls ist das Angebot auszuschließen. Sofern der AG bereits im Besitz entsprechender Referenzen ist, ist hierauf durch den Bieter mit dem Angebot hinzuweisen und die Referenzen zu benennen. d) Fragen zu den Vergabeunterlagen oder zur Leistungsbeschreibung sind ausschließlich über die Vergabeplattform evergabe.de und spätestens sechs Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist an die Vergabestelle zu richten. Nach Ablauf dieser Frist eingehende Fragen können grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt werden. Sollte jedoch eine nach Fristablauf eingegangene Frage auf einen wesentlichen Mangel in den Vergabeunterlagen hinweisen oder zusätzliche, kalkulationsrelevante Informationen erforderlich machen, behalten wir uns vor, diese zu beantworten. In einem solchen Fall wird geprüft, ob eine Verlängerung der Angebotsfrist erforderlich ist. Falls eine Verlängerung notwendig ist, wird diese bekanntgegeben, um allen Bietern eine ordnungsgemäße Angebotserstellung zu ermöglichen. Wir empfehlen daher ausdrücklich, Ihre Fragen frühzeitig bis spätestens sechs Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist zu stellen, um Verzögerungen im Verfahren zu vermeiden. e) Bei Angeboten, die aufgrund des geprüften Angebotspreises nicht in die engere Wahl kommen, wird auf eine Prüfung der Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und die damit ggf. notwendige Nachforderung von Unterlagen verzichtet. Für diese Angebote entfällt ebenfalls die Prüfung der Eignung des Bieters. f) Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle ist die Bescheinigung in Steuersachen (Unbedenklichkeitsbescheinigung) einzureichen. g) Weitere Nachweise: siehe Vergabeunterlagen x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Referat 11; Straße, Hausnummer: Wilhelm-Buck-Straße 2; Postleitzahl: 01097; Ort: Dresden; Land: DE; Internet-Adresse: www.smekul.sachsen.de; E-Mail: […] Landschaftsbau/ Außenanlagen,Grünflächenpflege/ Grasmahd
Verlauf
- 28. Oktober 2026, 06:30 Uhr (UTC+01:00): Erstbekanntmachung Bekanntmachung, Version 1 (Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung). Amtliche Bekanntmachung
Auftraggeber und Ort
Leistungsort
- Sachsen (DED)
Einordnung
CPV-Codes
- 45000000: Bauarbeiten
- 43000000: Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen
- 44000000: Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen)
- 71000000: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
NUTS-Regionen
- DED: Sachsen
Amtliche Unterlagen
Die Links führen zum Herausgeber. Inteliwert kopiert die Unterlagen nicht.
Fragen und Antworten
Wann endet die Frist?
Die amtliche Bekanntmachung nennt als Frist den 9. November 2026, 08:30 Uhr (UTC+01:00).
Was wird beschafft (CPV)?
Bauarbeiten (CPV 45000000), Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen (CPV 43000000), Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen) (CPV 44000000) und Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen (CPV 71000000).
Wo wird die Leistung erbracht (NUTS)?
Sachsen (DED).
Ist die Ausschreibung in Lose aufgeteilt?
Nein, die Bekanntmachung nennt ein einziges Los.
Welche Verfahrensart gilt?
de-open.
Wie gebe ich ein Angebot ab?
Über die amtliche Bekanntmachung oder das darin genannte Portal. Inteliwert gibt keine Angebote ab. Amtliche Bekanntmachung
Bin ich teilnahmeberechtigt?
Inteliwert beurteilt keine Teilnahmeberechtigung. Die Eignungskriterien stehen in der amtlichen Bekanntmachung. Amtliche Bekanntmachung
Unternehmen, die passen könnten
Mögliche Passung auf Basis öffentlicher Angaben
Unternehmen aus den von Inteliwert erfassten Quellen, nicht der ganze Markt. Inteliwert beurteilt weder Eignung noch Passung oder Chancen.
Trockenbau Wäntig GmbH
SchneebergKMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen AufträgenDachdeckerei Keller GmbH
GrimmaKMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen AufträgenLeniger GmbH
PaderbornKMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)- KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)
- KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)
Quelle
- Herausgeber
- Bekanntmachungsservice
- Lizenz
- CC0 1.0
- Amtliche Bekanntmachung
- https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/d5693a5cc733027a
- Zuletzt geprüft
- 28. Oktober 2026, 06:30 Uhr (UTC+01:00)
Maßgeblich ist die amtliche Bekanntmachung. Inteliwert zeigt, was in ihr steht, und verlinkt sie.