Sanierung der Friedhofskapelle in Langenweddingen und Abriss Nebengebäude
Auf einen Blick
Diese Ausschreibung betrifft Bauarbeiten (CPV 45000000) in Sachsen-Anhalt (DEE). Die Bekanntmachung nennt als Frist den 7. Dezember 2026, 11:00 Uhr (UTC+01:00). Verfahrensart: de-open.
Aus der Bekanntmachung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Gemeinde Sülzetal Alte Dorfstr. 26 39171 Sülzetal Telefon: […] Fax: […] E-Mail: […] Internet: https://www.gemeinde-suelzetal.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 111-110-50-02/332026 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 39171 Sülzetal OT Langenweddingen f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Sanierung der Friedhofskapelle in Langenweddingen und Abriss Nebengebäude Umfang der Leistung: Die Gemeinde Sülzetal beabsichtigt an der Friedhofskapelle in 39171 Langenweddingen, Kirchtor - Flur 8, Flurstück 329 - das Dach neu eindecken zu lassen sowie die Fassade zu erneuern. Die Arbeiten umfassen die Dachneueindeckung einschl. Dachklempnerarbeiten, Putz- und Malerarbeiten der Außenfassade sowie die Erneuerung der Fenster und Türen. Weiterhin ist die barrierfreie Erschließung der Trauerhalle geplant. Für das Bauvorhaben wurde ein Projektvorschlag zur Beantragung von Fördermitteln aus dem EU - Programm "LEADER" eingereicht. Ein bestätigter Zuwendungsbescheid liegt vor. Die Gesamtbaumaßnahme ist von 01/2027 bis 09/2027 durchzuführen. Zur Förderung des Mittelstandes ist die Baumaßnahme in mehrere Lose aufgeteilt. Die Angebote können für ein,für mehrere oder für alle Lose abgegeben werden. Entsprechend der eingereichten Lose ist ein Bauzeitenplan einzureichen. Umlaufend um das Gebäude ist ein Sauberkeitsstreifen anzulegen. Das Gebäude der Trauerhalle ist in Massivbauweise errichtet, augenscheinlich mit Hohlblocksteinen. Das leerstehende und einsturzgefährdete Nebengebäude (Remise) soll abgebrochen werden. Während der Dauer der Sanierungsarbeiten ist die Aufrechterhaltung des Friedhofsbetriebes in vollem Umfang zu gewährleisten. Arbeitsunterbrechungen die sich durch die Nutzung der Trauerhalle sowie Beisetzungen auf dem Friedhofsgelände ergeben, werden rechtzeitig (ca. 14 Tage vorher) bekanntgegeben. Entsprechende Rücksichtnahme auf Besucher des Friedhofes wird vorausgesetzt. Materialtransporte sind auf kürzestem Weg über die Straße "Kirchtor" durchzuführen. Lagerflächen sind nur begrenzt im Umfeld der Trauerhalle verfügbar und sie sind nach Beendigung der Arbeiten wieder in den Originalzustand zu versetzen. Eine Vergütung diesbezüglich erfolgt nicht. Vorhandene Bäume / Koniferen/ Büsche sind einschließlich Wurzelwerk zu entfernen. g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Ja Angebote sind möglich: nur für ein Los: Nein für ein oder mehrere Lose: Ja nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden): Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 25.01.2027 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 30.09.2027 weitere Fristen: j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-1a1cfeca07d-7b18de9637a9b196 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 07.12.2026 um: 11:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 11.01.2027 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: Gemeinde Sülzetal Alte Dorfstraße 26 39171 Sülzetal Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: t) geforderte Sicherheiten Mängelanspruch: 3 v. H. Vertragserfüllung: 5 v. H. u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: in den Ausschreibungsunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Halle Ernst-Kamieth-Str. 2 06112 Halle / Saale y) Sonstige Angaben Die Bieter haben die Vergabeunterlagen nach Erhalt unverzüglich durchzuarbeiten und zu überprüfen. Enthalten die Vergabeunterlagen, die dem Bieter übergeben wurden, Unklarheiten oder verstoßen nach Auffassung des Bieters gegen geltendes Recht, so weist der Bieter die Gemeinde Sülzetal hierauf unverzüglich hin. Komplettleistung Hochbau (Sanierung),Abbruch/ Rückbau
Eckdaten
Jede Angabe stammt aus der amtlichen Bekanntmachung, zuletzt geprüft am 15. November 2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00).
- Status
- OffenAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 15.11.2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00)
- Frist
- (in 22 Tagen)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 15.11.2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00)
- Leistungsort
- Sachsen-Anhalt (DEE)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 15.11.2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00)
- Haupt-CPV
- Bauarbeiten (CPV 45000000)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 15.11.2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00)
- Verfahrensart
- de-openAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 15.11.2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00)
- Lose
- 1Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 15.11.2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00)
Faktenblatt
Lose (1)
Los LOT-0000: Sanierung der Friedhofskapelle in Langenweddingen und Abriss Nebengebäude
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Gemeinde Sülzetal Alte Dorfstr. 26 39171 Sülzetal Telefon: […] Fax: […] E-Mail: […] Internet: https://www.gemeinde-suelzetal.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 111-110-50-02/332026 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 39171 Sülzetal OT Langenweddingen f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Sanierung der Friedhofskapelle in Langenweddingen und Abriss Nebengebäude Umfang der Leistung: Die Gemeinde Sülzetal beabsichtigt an der Friedhofskapelle in 39171 Langenweddingen, Kirchtor - Flur 8, Flurstück 329 - das Dach neu eindecken zu lassen sowie die Fassade zu erneuern. Die Arbeiten umfassen die Dachneueindeckung einschl. Dachklempnerarbeiten, Putz- und Malerarbeiten der Außenfassade sowie die Erneuerung der Fenster und Türen. Weiterhin ist die barrierfreie Erschließung der Trauerhalle geplant. Für das Bauvorhaben wurde ein Projektvorschlag zur Beantragung von Fördermitteln aus dem EU - Programm "LEADER" eingereicht. Ein bestätigter Zuwendungsbescheid liegt vor. Die Gesamtbaumaßnahme ist von 01/2027 bis 09/2027 durchzuführen. Zur Förderung des Mittelstandes ist die Baumaßnahme in mehrere Lose aufgeteilt. Die Angebote können für ein,für mehrere oder für alle Lose abgegeben werden. Entsprechend der eingereichten Lose ist ein Bauzeitenplan einzureichen. Umlaufend um das Gebäude ist ein Sauberkeitsstreifen anzulegen. Das Gebäude der Trauerhalle ist in Massivbauweise errichtet, augenscheinlich mit Hohlblocksteinen. Das leerstehende und einsturzgefährdete Nebengebäude (Remise) soll abgebrochen werden. Während der Dauer der Sanierungsarbeiten ist die Aufrechterhaltung des Friedhofsbetriebes in vollem Umfang zu gewährleisten. Arbeitsunterbrechungen die sich durch die Nutzung der Trauerhalle sowie Beisetzungen auf dem Friedhofsgelände ergeben, werden rechtzeitig (ca. 14 Tage vorher) bekanntgegeben. Entsprechende Rücksichtnahme auf Besucher des Friedhofes wird vorausgesetzt. Materialtransporte sind auf kürzestem Weg über die Straße "Kirchtor" durchzuführen. Lagerflächen sind nur begrenzt im Umfeld der Trauerhalle verfügbar und sie sind nach Beendigung der Arbeiten wieder in den Originalzustand zu versetzen. Eine Vergütung diesbezüglich erfolgt nicht. Vorhandene Bäume / Koniferen/ Büsche sind einschließlich Wurzelwerk zu entfernen. g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Ja Angebote sind möglich: nur für ein Los: Nein für ein oder mehrere Lose: Ja nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden): Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 25.01.2027 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 30.09.2027 weitere Fristen: j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-1a1cfeca07d-7b18de9637a9b196 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 07.12.2026 um: 11:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 11.01.2027 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: Gemeinde Sülzetal Alte Dorfstraße 26 39171 Sülzetal Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: t) geforderte Sicherheiten Mängelanspruch: 3 v. H. Vertragserfüllung: 5 v. H. u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: in den Ausschreibungsunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Halle Ernst-Kamieth-Str. 2 06112 Halle / Saale y) Sonstige Angaben Die Bieter haben die Vergabeunterlagen nach Erhalt unverzüglich durchzuarbeiten und zu überprüfen. Enthalten die Vergabeunterlagen, die dem Bieter übergeben wurden, Unklarheiten oder verstoßen nach Auffassung des Bieters gegen geltendes Recht, so weist der Bieter die Gemeinde Sülzetal hierauf unverzüglich hin. Komplettleistung Hochbau (Sanierung),Abbruch/ Rückbau
Verlauf
- 15. November 2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00): Erstbekanntmachung Bekanntmachung, Version 1 (Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung). Amtliche Bekanntmachung
Auftraggeber und Ort
Leistungsort
- Sachsen-Anhalt (DEE)
Einordnung
CPV-Codes
- 45000000: Bauarbeiten
- 43000000: Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen
- 44000000: Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen)
- 71000000: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
NUTS-Regionen
- DEE: Sachsen-Anhalt
Amtliche Unterlagen
Die Links führen zum Herausgeber. Inteliwert kopiert die Unterlagen nicht.
Fragen und Antworten
Wann endet die Frist?
Die amtliche Bekanntmachung nennt als Frist den 7. Dezember 2026, 11:00 Uhr (UTC+01:00).
Was wird beschafft (CPV)?
Bauarbeiten (CPV 45000000), Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen (CPV 43000000), Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen) (CPV 44000000) und Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen (CPV 71000000).
Wo wird die Leistung erbracht (NUTS)?
Sachsen-Anhalt (DEE).
Ist die Ausschreibung in Lose aufgeteilt?
Nein, die Bekanntmachung nennt ein einziges Los.
Welche Verfahrensart gilt?
de-open.
Wie gebe ich ein Angebot ab?
Über die amtliche Bekanntmachung oder das darin genannte Portal. Inteliwert gibt keine Angebote ab. Amtliche Bekanntmachung
Bin ich teilnahmeberechtigt?
Inteliwert beurteilt keine Teilnahmeberechtigung. Die Eignungskriterien stehen in der amtlichen Bekanntmachung. Amtliche Bekanntmachung
Unternehmen, die passen könnten
Mögliche Passung auf Basis öffentlicher Angaben
Unternehmen aus den von Inteliwert erfassten Quellen, nicht der ganze Markt. Inteliwert beurteilt weder Eignung noch Passung oder Chancen.
- KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)
- KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)
Leniger GmbH
PaderbornKMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)W. Müller Bedachungen GmbH
OberlungwitzKMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Wilhelm Wallbrecht GmbH & Co.KG
MagdeburgKMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen Aufträgen
Quelle
- Herausgeber
- Bekanntmachungsservice
- Lizenz
- CC0 1.0
- Amtliche Bekanntmachung
- https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/87f9bfed132e1003
- Zuletzt geprüft
- 15. November 2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00)
Maßgeblich ist die amtliche Bekanntmachung. Inteliwert zeigt, was in ihr steht, und verlinkt sie.