COSMOS - Instandhaltung von verfahrenstechnischen Systemen an DC-Netzanlagen der TenneT TSO GmbH
At a glance
TenneT TSO GmbH is procuring Repair and maintenance services (CPV 50000000) in Extra-Regio NUTS 3 (DEZZZ), Region Hannover (DE929) and Emden, Kreisfreie Stadt (DE942). It is divided into 10 lots. The notice states an estimated value of €1 excl. VAT. Procedure type: Negotiated with prior publication of a call for competition / competitive with negotiation.
From the notice
COSMOS: Combined Offshore Maintenance and Operation Services Der Leistungsumfang der Ausschreibung beinhaltet die Informationen zu "Instandhaltung von verfahrenstechnischcen Systemen an DC-Netzanlagen der TenneT TSO GmbH". Im Rahmen der Rahmenvereinbarung hat der Auftragnehmer wiederkehrende und nicht wiederkehrenden Instandhaltung durchzuführen und dabei die technische Betriebsbereitschaft, Sicherheit und Konformität sicherzustellen. Dieses betrifft folgende Lose: Los 1 - HVA/C Los 2 - Kältetechnik Los 3 - Pumpen Los 4 - Aufzüge Los 5 - Dieselgeneratoren & Kompressoren Los 6 - Abwasseranlage Los 7 - Antifouling Los 8 - Krananlagen & Hebemittel Los 9 - Rettungsmittel Los 10 - Onshore Gebäudetechnik Vertragslaufzeit: 01.03.2028 - 28.02.2032 mit je 2 Verlängerungsoptionen um weitere 24 Monate Bewertungskriterien: - Preis: 50% - Kommerzielle Vertragsklauseln (Vertragsstrafen): 10% - Konzept zur Leistungserbringung: 40% (75% Kapazität/Technische Lösung & 25% HSE) Verhandlung mit wie vielen Bietern (ggf. pro Los): Drei Zum Schutz der Vertraulichkeit von Informationen des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen soll eine Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen werden. Dazu verwenden Sie das zum Download bereitgestellte Dokument "COSMOS-Verfahrenstechnik-Ausschreibung Geheimhaltungsvereinbarung" und senden das von Ihnen unterzeichnete Exemplar an alle folgenden E-Mail-Adressen: 1) […] 2) […] 3) […] Bewerbern ist es jederzeit während des Teilnahmeantragsverfahrens erlaubt, unterzeichnete NDAs an den Auftraggeber zu übermitteln. Der Auftraggeber wird dem Bewerber nach einer erfolgten Plausibilitätsprüfung, Zugang zu den Ausschreibungsunterlagen gewähren. Hieraus kann der Bewerber noch nicht ableiten, dass der Auftraggeber die Eignung des Bewerbers für die weitere Teilnahme am Ausschreibungsverfahren attestiert. Diesbezüglich wird der Auftraggeber nach Ablauf der Teilnahmeantragsfrist gesonderte Aufforderungen zur Angebotsabgabe an die für das Ausschreibungsverfahren zugelassenen Bieter übersenden. Der Teilnahmeantrag muss rechtzeitig und zwar spätestens bis zur Teilnahmeantragsfrist zum 17.09.2026 um 12:00 Uhr, MEZ über die e-Vergabe-Plattform Mercell eingegangen sein. Individuelle Fristverlängerungen werden nicht gewährt. Hinweise zur Einreichung der Teilnahmeanträge: Eine Einreichung des Teilnahmeantrags auf dem Postweg, per E-Mail oder per Telefax ist unzulässig. Ein Verstoß gegen diese Vorgabe kann zum Ausschluss des Teilnahmeantrags führen. Informationen oder Unterlagen, die nicht in Deutscher Sprache sind, muss eine qualifizierte Übersetzung beigefügt werden. Die Vergabestelle erachtet Unterschriften für den Teilnahmewettbewerb in digitaler Form (e-Signatur oder Scan) und ohne Stempel oder in Textform nach § 126 b BGB als ausreichend. Bitte beachten Sie alle auf Mercell zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen sowie alle Informationen des Verfahrensleitfadens. Sollten Sie technische Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich bitte an Mercell: Servicedesk Mercell: https://contact.mercell.com/?lang=de Telefon:[…] Öffnungszeiten: 9:00-17:00 MEZ
Key facts
Each fact is from the official notice, last checked 9 November 2026, 03:31 (UTC+01:00).
- Status
- OpenOfficial notice · checked 9 Nov 2026, 03:31 (UTC+01:00)
- Deadline
- No deadline in the noticeOfficial notice · checked 9 Nov 2026, 03:31 (UTC+01:00)
- Published value
- €1 excl. VATOfficial notice · checked 9 Nov 2026, 03:31 (UTC+01:00)
- Buyer
- TenneT TSO GmbH, Bayreuth, DEOfficial notice · checked 9 Nov 2026, 03:31 (UTC+01:00)
- Place of performance
- Extra-Regio NUTS 3 (DEZZZ), Region Hannover (DE929), Emden, Kreisfreie Stadt (DE942), Vechta (DE94F), Steinburg (DEF0E), Emsland (DE949), Wesermarsch (DE94G), Dithmarschen (DEF05), Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt (DE945), Bremen, Kreisfreie Stadt (DE501), Leer (DE94C), Schweinfurt, Landkreis (DE26B), Landshut, Landkreis (DE227), Wittmund (DE94H), Overig Groningen (NL115)Official notice · checked 9 Nov 2026, 03:31 (UTC+01:00)
- Main CPV
- Repair and maintenance services (CPV 50000000)Official notice · checked 9 Nov 2026, 03:31 (UTC+01:00)
- Procedure
- Negotiated with prior publication of a call for competition / competitive with negotiationOfficial notice · checked 9 Nov 2026, 03:31 (UTC+01:00)
- Lots
- 10Official notice · checked 9 Nov 2026, 03:31 (UTC+01:00)
- First published
- 13 August 2026, 06:55 (UTC+00:00)Official notice · checked 9 Nov 2026, 03:31 (UTC+01:00)
Fact sheet
Lots (10)
Lot LOT-0001: Los 1 - HVA/C
Ziel und mithin definierter Werkerfolg ist die dauerhafte Sicherstellung der technischen Betriebsbereitschaft, Verfügbarkeit, Betriebssicherheit sowie der technischen und regulatorischen Konformität der HVA/C-Anlagen auf den Offshore-Plattformen, gemäß den jeweils geltenden technischen Regeln, Normen und Vorschriften. Hierzu zählen insbesondere sämtliche raumlufttechnischen Anlagen, Klimageräte, Umluftkühlgeräte (FCU), Lüftungs- und Abluftanlagen, Luftleitungssysteme, Brand- und Rauchschutzklappen, Entfeuchtersysteme sowie die zugehörigen Mess-, Steuer- und Regelungseinrichtungen (MSR). Darüber hinaus sind die wiederkehrenden sowie die im Leistungsumfang enthaltenen nicht wiederkehrenden Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen.
Lot LOT-0002: Los 2 - Kältetechnik
Ziel und mithin definierter Werkerfolg ist die dauerhafte Sicherstellung der technischen Betriebsbereitschaft, Verfügbarkeit, Betriebssicherheit sowie der technischen und regulatorischen Konformität der kältetechnischen Anlagen, Geräte, Aggregate und Betriebsmittel, ins-besondere der Chiller, Kältesätze, VRF/VRV-Systeme, Splitklimaanlagen, Reefer-Container sowie Carrier-Anlagen auf den Offshore-Plattformen, gemäß den jeweils geltenden technischen Regeln, Normen und Vorschriften. Darüber hinaus sind die wiederkehrenden sowie die im Leistungsumfang enthaltenen nicht wiederkehrenden Instandhaltungsmaßnahmen einschließlich des Kältemittelmanagements durchzuführen.
Lot LOT-0003: Los 3 - Pumpen
Ziel und mithin definierter Werkerfolg ist die dauerhafte Sicherstellung der technischen Betriebsbereitschaft, Verfügbarkeit, Betriebssicherheit sowie der technischen und regulatorischen Konformität der trockenaufgestellten Pumpensysteme einschließlich der zugehörigen mechanischen und antriebstechnischen Komponenten auf den Offshore-Plattformen, gemäß den jeweils geltenden technischen Regeln, Normen und Vorschriften. Darüber hinaus sind die wiederkehrenden sowie die im Leistungsumfang enthaltenen nicht wiederkehrenden Instandhaltungsmaßnahmen einschließlich der Stammdatenaufnahme, der Lagerungs-, Logistik- und Serviceleistungen sowie des Reverse Engineerings durchzuführen.
Lot LOT-0004: Los 4 - Aufzüge
Ziel und mithin definierter Werkerfolg ist die dauerhafte Sicherstellung der technischen Betriebsbereitschaft, Verfügbarkeit, Betriebssicherheit sowie der technischen und regulatorischen Konformität der Aufzugsanlagen einschließlich ihrer elektronischen und mechanischen Bauteile auf den Offshore-Plattformen, gemäß den jeweils geltenden technischen Regeln, Normen und Vorschriften. Darüber hinaus sind die wiederkehrenden Instandhaltungsmaßnahmen, die im Leistungsumfang enthaltenen nicht wiederkehrenden Instandsetzungsmaßnahmen sowie die Unterstützung bei wiederkehrenden Prüfungen durchzuführen.
Lot LOT-0005: Los 5 - Dieselgeneratoren & Kompressoren
Ziel und mithin definierter Werkerfolg ist die dauerhafte Sicherstellung der technischen Betriebsbereitschaft, Verfügbarkeit, Betriebssicherheit sowie der technischen und regulatorischen Konformität der Dieselgeneratoren und Kompressoren einschließlich ihrer zugehörigen mechanischen, elektrischen und medienführenden Komponenten auf den Offshore-Plattformen, gemäß den jeweils geltenden technischen Regeln, Normen und Vorschriften. Darüber hinaus sind die wiederkehrenden sowie die im Leistungsumfang enthaltenen nicht wiederkehrenden Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen.
Lot LOT-0006: Los 6 - Abwasseranlage
Ziel und mithin definierter Werkerfolg ist die dauerhafte Sicherstellung der technischen Betriebsbereitschaft, Verfügbarkeit, Betriebssicherheit sowie der technischen und regulatorischen Konformität der biologischen und mechanischen Abwasserbehandlungsanlagen einschließlich der zugehörigen Anlagenteile auf den Offshore-Plattformen, gemäß den jeweils geltenden technischen Regeln, Normen und Vorschriften. Darüber hinaus sind die wiederkehrenden sowie die im Leistungsumfang enthaltenen nicht wiederkehrenden Instandhaltungsmaßnahmen einschließlich der Entstörung durchzuführen.
Lot LOT-0007: Los 7 - Antifouling
Ziel und mithin definierter Werkerfolg ist die dauerhafte Sicherstellung der technischen Betriebsbereitschaft, Verfügbarkeit, Betriebssicherheit sowie der technischen und regulatorischen Konformität der Antifouling- bzw. Hypochloritanlagen einschließlich der zugehörigen Anlagenteile auf den Offshore-Plattformen, gemäß den jeweils geltenden technischen Regeln, Normen und Vorschriften. Darüber hinaus sind die wiederkehrenden sowie die im Leistungsumfang enthaltenen nicht wiederkehrenden Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen.
Lot LOT-0008: Los 8 - Krananlagen & Hebemittel
Ziel und mithin definierter Werkerfolg ist die dauerhafte Sicherstellung der technischen Betriebsbereitschaft, Verfügbarkeit, Betriebssicherheit sowie der technischen und regulatorischen Konformität der Krananlagen und Hebemittel, insbesondere der Sockelkrane, Brückenkrane, Mobilkrane, Davit-Krane sowie der sonstigen Hebe- und Lastaufnahmeeinrichtungen auf den Offshore-Plattformen, gemäß den jeweils geltenden technischen Regeln, Normen und Vorschriften. Darüber hinaus sind die wiederkehrenden sowie die im Leistungsumfang enthaltenen nicht wiederkehrenden Instandhaltungsmaßnahmen einschließlich der Unterstützung bei Prüftätigkeiten durchzuführen.
Lot LOT-0009: Los 9 - Rettungsmittel
Ziel und mithin definierter Werkerfolg ist die dauerhafte Sicherstellung der technischen Betriebsbereitschaft, Verfügbarkeit, Betriebssicherheit sowie der technischen und regulatorischen Konformität der Rettungsmittel, insbesondere der Rettungsboote, Rettungsinseln, Davit-Anlagen, sonstigen losen Rettungs- und Notfallausrüstung sowie der tragbaren und fest installierten Feuerlösch- und Rettungsausrüstung auf den Offshore-Plattformen, gemäß den jeweils geltenden technischen Regeln, Normen und Vorschriften. Darüber hinaus sind die wiederkehrenden sowie die im Leistungsumfang enthaltenen nicht wiederkehrenden Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen.
Lot LOT-0010: Los 10 - Onshore Gebäudetechnik
Ziel und mithin definierter Werkerfolg ist die dauerhafte Sicherstellung der technischen Betriebsbereitschaft, Verfügbarkeit, Betriebssicherheit sowie der technischen und regulatorischen Konformität der im Leistungsumfang enthaltenen gebäudetechnischen Anlagen, Systeme, Einrichtungen und Betriebsmittel an den Onshore-Standorten des AG, gemäß den jeweils geltenden technischen Regeln, Normen und Vorschriften. Hierzu zählen insbesondere HVA/C-Anlagen, kältetechnische Anlagen, Dieselgeneratoren und Netzersatzanlagen, Krananlagen, Hebemittel, Rettungsmittel, Anschlageinrichtungen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA), Türen und Tore, ortsfeste Leitern, Dächer sowie weitere im Leistungsverzeichnis aufgeführte technische Anlagen und Einrichtungen. Darüber hinaus sind die wiederkehrenden sowie die im Leistungsumfang enthaltenen nicht wiederkehrenden Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen.
Timeline
- 13 August 2026, 06:55 (UTC+00:00): Original notice Notice, version 01 (Contract or concession notice – standard regime). Official notice
Buyer and place
Buyer
TenneT TSO GmbH
Bayreuth, DE
Place of performance
- Extra-Regio NUTS 3 (DEZZZ)
- Region Hannover (DE929)
- Emden, Kreisfreie Stadt (DE942)
- Vechta (DE94F)
- Steinburg (DEF0E)
- Emsland (DE949)
- Wesermarsch (DE94G)
- Dithmarschen (DEF05)
- Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt (DE945)
- Bremen, Kreisfreie Stadt (DE501)
- Leer (DE94C)
- Schweinfurt, Landkreis (DE26B)
- Landshut, Landkreis (DE227)
- Wittmund (DE94H)
- Overig Groningen (NL115)
Classification
CPV codes
- 50000000: Repair and maintenance services
- 35000000: Security, fire-fighting, police and defence equipment
- 35100000: Emergency and security equipment
- 35110000: Firefighting, rescue and safety equipment
- 35111000: Firefighting equipment
- 35111300: Fire extinguishers
- 35112000: Rescue and emergency equipment
- 39350000: Sewerage works equipment
- 39525300: Life jackets
- 42120000: Pumps and compressors
- 42122000: Pumps
- 42416000: Lifts, skip hoists, hoists, escalators and moving walkways
- 42416100: Lifts
- 42419100: Parts of cranes
- 42419500: Parts of lift, skip hoists or escalators
- 42419510: Parts of lifts
- 42512000: Air-conditioning installations
- 42512500: Parts of air-conditioning machines
- 42513000: Refrigerating and freezing equipment
- 42520000: Ventilation equipment
- 50500000: Repair and maintenance services for pumps, valves, taps and metal containers and machinery
- 50510000: Repair and maintenance services of pumps, valves, taps and metal containers
- 50511000: Repair and maintenance services of pumps
- 50530000: Repair and maintenance services of machinery
- 50531000: Repair and maintenance services for non-electrical machinery
- 50531400: Repair and maintenance services of cranes
- 50532300: Repair and maintenance services of generators
- 50700000: Repair and maintenance services of building installations
- 50711000: Repair and maintenance services of electrical building installations
- 50712000: Repair and maintenance services of mechanical building installations
- 50720000: Repair and maintenance services of central heating
- 50730000: Repair and maintenance services of cooler groups
- 50750000: Lift-maintenance services
- 71630000: Technical inspection and testing services
- 71631000: Technical inspection services
- 76520000: Offshore services
- 76521000: Offshore installation services
- 42000000: Industrial machinery
- 42500000: Cooling and ventilation equipment
- 42510000: Heat-exchange units, air-conditioning and refrigerating equipment, and filtering machinery
- 76000000: Services related to the oil and gas industry
- 76500000: Onshore and offshore services
- 42100000: Machinery for the production and use of mechanical power
- 42400000: Lifting and handling equipment and parts
- 42410000: Lifting and handling equipment
- 42419000: Parts of lifting and handling equipment
- 71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
- 71600000: Technical testing, analysis and consultancy services
- 50532000: Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment
- 42996000: Machinery for the treatment of sewage
- 24962000: Water-treatment chemicals
- 50710000: Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations
NUTS regions
- DEZZZ: Extra-Regio NUTS 3
- DE929: Region Hannover
- DE942: Emden, Kreisfreie Stadt
- DE94F: Vechta
- DEF0E: Steinburg
- DE949: Emsland
- DE94G: Wesermarsch
- DEF05: Dithmarschen
- DE945: Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt
- DE501: Bremen, Kreisfreie Stadt
- DE94C: Leer
- DE26B: Schweinfurt, Landkreis
- DE227: Landshut, Landkreis
- DE94H: Wittmund
- NL115: Overig Groningen
Official documents
Links go to the publisher. Inteliwert does not copy the documents.
Questions and answers
Who is the buyer?
TenneT TSO GmbH, Bayreuth, DE.
What is being procured (CPV)?
Repair and maintenance services (CPV 50000000), Security, fire-fighting, police and defence equipment (CPV 35000000), Emergency and security equipment (CPV 35100000), Firefighting, rescue and safety equipment (CPV 35110000), Firefighting equipment (CPV 35111000), Fire extinguishers (CPV 35111300), Rescue and emergency equipment (CPV 35112000), Sewerage works equipment (CPV 39350000) and 44 more.
Where is the work performed (NUTS)?
Extra-Regio NUTS 3 (DEZZZ), Region Hannover (DE929), Emden, Kreisfreie Stadt (DE942), Vechta (DE94F), Steinburg (DEF0E), Emsland (DE949), Wesermarsch (DE94G), Dithmarschen (DEF05) and 7 more.
What is the estimated value?
The notice states an estimated value of €1 excl. VAT.
Is it divided into lots?
Yes, into 10 lots: Los 1 - HVA/C, Los 2 - Kältetechnik, Los 3 - Pumpen, Los 4 - Aufzüge, Los 5 - Dieselgeneratoren & Kompressoren, Los 6 - Abwasseranlage, Los 7 - Antifouling, Los 8 - Krananlagen & Hebemittel and 2 more.
Which procedure is used?
Negotiated with prior publication of a call for competition / competitive with negotiation.
How do I submit a bid?
On the official notice or the portal it names. Inteliwert does not submit bids. Official notice
Am I eligible?
Inteliwert does not judge eligibility. The selection criteria are in the official notice. Official notice
More from this buyer
Other published opportunities of this buyer in the indexed notices, open ones first.
-
OpenTender
D952 - NordWestHub - Vergabepaket 2.2 - innere Erschließung (Preloading, Entwässerung; Verkehrsanlagen und Medien)
Last checked 6 Nov 2026, 07:11 (UTC+01:00)Official notice -
OpenTender
UW Ahlten - Anpasstransformatoren 30/20 KV, 10 MVA umstellbar auf 30/10 KV, 10 MVA
Last checked 5 Nov 2026, 07:10 (UTC+01:00)Official notice -
OpenTender
PARROT - A risk assessment software
Last checked 4 Nov 2026, 12:10 (UTC+01:00)Official notice -
OpenTender
Durchführung der Revision der Kreuzungshefte im SuedOstLink und SuedLink
Last checked 4 Nov 2026, 14:10 (UTC+01:00)Official notice -
OpenTender
Qualifikationssystem Entsorgung von Al-Stahl-Leiterseilen, Erdseilluftkabeln, Lichtwellenleitern und Isolatoren
Last checked 4 Nov 2026, 15:10 (UTC+01:00)Official notice
Source
- Publisher
- Bekanntmachungsservice
- Licence
- CC0 1.0
- Last checked
- 9 November 2026, 03:31 (UTC+01:00)
The official notice is authoritative. Inteliwert shows what the notice states and links to it.