Die Frist aus der Bekanntmachung ist abgelaufen. Die Seite bleibt zum Nachschlagen erhalten.
Ähnliche offene Ausschreibungen
Heizung / Kälte (VE 27) im Zuge der Baumaßnahme "2603_UKM 1.4 Umbau Zentral OP am Standort Marburg, Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Baldingerstraße, 35043 Marburg"
Auf einen Blick
Uniklinikum Gießen und Marburg GmbH schreibt Installation von Zentralheizungen (CPV 45331100) in Marburg-Biedenkopf (DE724) aus. Die Bekanntmachung nennt als Frist den 2. November 2026, 10:00 Uhr (UTC+01:00). Verfahrensart: Offenes Verfahren.
Aus der Bekanntmachung
Die geplante Baumaßnahme umfasst die Sanierung und Erweiterung der bestehenden OP-Abteilung in Ebene -2 des Universitätsklinikums in Marburg. Mit der Neustrukturierung des OP-Betriebes und der einhergehenden Optimierung der Wegeführung innerhalb der Behandlungsebene erfolgt eine Verbesserung der organisatorischen Struktur. Neben der Kapazitätserweiterung, unter Einbeziehung der Fläche der ehem. Notaufnahme, und der strukturellen Optimierung soll an Stelle der jetzigen OPs 11-13 ein Hybrid-OP mit angeschlossenem MRT entstehen. Im geplanten Baufeld befinden sich die in Betrieb befindliche OP-Abteilung und die bereits zurückgebaute, ehemalige Notaufnahme der Universitätsklinik Marburg. Die Baumaßnahme wird in 3 Bauabschnitten, parallel zur Beibehaltung des täglichen OP-Betriebs, durchgeführt. Außerdem wird der Bereich der ehemaligen Intensivstation I1 zum Aufwachraum umgebaut. In Ebene -3 sind Umbaumaßnahmen für die Lüftungstechnik erforderlich. Ebenfalls für die Lüftungstechnik wird auf dem Dach ein Wetterschutz errichtet. Besondere Umstände: Der Umbau wird bei laufendem Klinik-Betrieb in freigezogenen Teilbereichen abschnittsweise stattfinden. Die hieraus resultierenden Beeinträchtigungen des Bauablaufs sind in die Preise einzukalkulieren.
Eckdaten
Jede Angabe stammt aus der amtlichen Bekanntmachung, zuletzt geprüft am 7. November 2026, 07:30 Uhr (UTC+01:00).
- Status
- OffenAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 07.11.2026, 07:30 Uhr (UTC+01:00)
- Frist
- Frist abgelaufen (vor 7 Tagen)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 07.11.2026, 07:30 Uhr (UTC+01:00)
- Auftraggeber
- Uniklinikum Gießen und Marburg GmbH, Gießen, DEAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 07.11.2026, 07:30 Uhr (UTC+01:00)
- Leistungsort
- Marburg-Biedenkopf (DE724)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 07.11.2026, 07:30 Uhr (UTC+01:00)
- Haupt-CPV
- Installation von Zentralheizungen (CPV 45331100)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 07.11.2026, 07:30 Uhr (UTC+01:00)
- Verfahrensart
- Offenes VerfahrenAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 07.11.2026, 07:30 Uhr (UTC+01:00)
- Lose
- 1Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 07.11.2026, 07:30 Uhr (UTC+01:00)
- Erstmals veröffentlicht
- 22. September 2026, 12:30 Uhr (UTC+02:00)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 07.11.2026, 07:30 Uhr (UTC+01:00)
- Zuletzt veröffentlicht
- 12. Oktober 2026, 10:09 Uhr (UTC+02:00)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 07.11.2026, 07:30 Uhr (UTC+01:00)
Faktenblatt
Lose (1)
Los LOT-0001: Heizung / Kälte (VE 27) im Zuge der Baumaßnahme "2603_UKM 1.4 Umbau Zentral OP am Standort Marburg, Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Baldingerstraße, 35043 Marburg"
Gliederung der Baumaßnahme: Die Baumaßnahme gliedert sich in 3 Umbauabschnitte folgender Größen: 1. UBA 3696 m2 BGF 2. UBA 3135 m2 BGF 3. UBA 820 m2 BGF Ausführungszeiträume gesamt: 1. UBA (Aufwachen): Jan 27 - Jan 29 1. UBA (OP 3-10): Jan 27 - Jan 29 2. UBA: Jan 29 - Jan 31 3. UBA: Jan 31 - Mai 32 Bei den angegebenen Ausführungszeiträumen handelt sich um die angedachten Kernzeiträume, in denen die Arbeiten nach aktueller Planung ausgeführt werden sollen. Dies umfasst auch die Werks- und Montageplanung. Diese Zeiten können sich jedoch noch verändern, insbesondere durch die erforderliche Koordination mit anderen, möglicherweise parallel auszuführenden Gewerken. Die Bieter müssen sich daher darauf einstellen, dass sie ihre Leistungen nicht isoliert, sondern nur in Abstimmung mit anderen Gewerken und insbesondere außerhalb der vorgenannten Zeiträume auszuführen haben. Weitere Einschränkungen können sich aus den örtlichen Verhältnissen, der Ausführung im laufenden Betrieb ergeben und der zu beachtenden Baustellenlogistik ergeben. Die aus den vorgenannten Umständen erkennbar folgenden Beeinträchtigungen haben die Bieter kalkulatorisch zu berücksichtigen; sie berechtigen nicht zu Nachträgen. Weitergehende, insbesondere vom Auftraggeber veranlasste oder nicht vorhersehbare Abweichungen bleiben unberührt; insoweit gelten die Regelungen der VOB/B. Weitere Details sind den Allgemeinen Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung zu entnehmen. Die Finanzierung des Projekts erfolgt teilweise mit Fördermitteln des Landes Hessen, die an zeitliche Vorgaben zur Umsetzung des Bauvorhabens gebunden sind. An eine zügige Ausführung, Fertigstellung und termingerechte mangelfreie Inbetriebnahme werden daher besonders hohe Ansprüche gestellt.
Verlauf
- 22. September 2026, 12:30 Uhr (UTC+02:00): Erstbekanntmachung Bekanntmachung, Version 01 (Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung). Amtliche Bekanntmachung
- 12. Oktober 2026, 10:09 Uhr (UTC+02:00): Änderung Bekanntmachung, Version 01 (Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung). Amtliche Bekanntmachung
Auftraggeber und Ort
Auftraggeber
Uniklinikum Gießen und Marburg GmbH
Gießen, DE
Leistungsort
- Marburg-Biedenkopf (DE724)
Einordnung
CPV-Codes
- 45331100: Installation von Zentralheizungen
- 45331220: Installation von Klimaanlagen
- 50720000: Reparatur und Wartung von Zentralheizungen
- 50730000: Reparatur und Wartung von Kühlgruppen
NUTS-Regionen
- DE724: Marburg-Biedenkopf
Amtliche Unterlagen
Die Links führen zum Herausgeber. Inteliwert kopiert die Unterlagen nicht.
Fragen und Antworten
Wann endet die Frist?
Die amtliche Bekanntmachung nennt als Frist den 2. November 2026, 10:00 Uhr (UTC+01:00).
Wer ist der Auftraggeber?
Uniklinikum Gießen und Marburg GmbH, Gießen, DE.
Was wird beschafft (CPV)?
Installation von Zentralheizungen (CPV 45331100), Installation von Klimaanlagen (CPV 45331220), Reparatur und Wartung von Zentralheizungen (CPV 50720000) und Reparatur und Wartung von Kühlgruppen (CPV 50730000).
Wo wird die Leistung erbracht (NUTS)?
Marburg-Biedenkopf (DE724).
Ist die Ausschreibung in Lose aufgeteilt?
Nein, die Bekanntmachung nennt ein einziges Los.
Welche Verfahrensart gilt?
Offenes Verfahren.
Wie gebe ich ein Angebot ab?
Über die amtliche Bekanntmachung oder das darin genannte Portal. Inteliwert gibt keine Angebote ab. Amtliche Bekanntmachung
Bin ich teilnahmeberechtigt?
Inteliwert beurteilt keine Teilnahmeberechtigung. Die Eignungskriterien stehen in der amtlichen Bekanntmachung. Amtliche Bekanntmachung
Unternehmen, die passen könnten
Mögliche Passung auf Basis öffentlicher Angaben
Unternehmen aus den von Inteliwert erfassten Quellen, nicht der ganze Markt. Inteliwert beurteilt weder Eignung noch Passung oder Chancen.
Diehl Apleona Wolfferts
BaumholderKMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Entega Gebäudetechnik GmbH
DarmstadtKMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen Aufträgen- KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen Aufträgen
Würflein Haustechnik GmbH & Co. KG
WeihenzellKMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Engel GmbH
RheinauKMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)
Weitere Ausschreibungen dieses Auftraggebers
Weitere veröffentlichte Ausschreibungen dieses Auftraggebers in den indexierten Bekanntmachungen, offene zuerst.
-
OffenAusschreibung
Gebäudeautomation / MSR (VE33) im Zuge der Baumaßnahme "2603_UKM 1.4 Umbau Zentral OP am Standort Marburg, Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Baldingerstraße, 35043 Marburg"
Zuletzt geprüft am 07.11.2026, 07:30 Uhr (UTC+01:00)Amtliche Bekanntmachung -
OffenAusschreibung
Löschanlage HDWN (VE32.1) im Zuge der Baumaßnahme "2603_UKM 1.4 Umbau Zentral OP am Standort Marburg, Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Baldingerstraße, 35043 Marburg"
Zuletzt geprüft am 07.11.2026, 07:30 Uhr (UTC+01:00)Amtliche Bekanntmachung -
OffenAusschreibung
Medizinische Gase (VE 31) im Zuge der Baumaßnahme "2603_UKM 1.4 Umbau Zentral OP am Standort Marburg, Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Baldingerstraße, 35043 Marburg"
Zuletzt geprüft am 07.11.2026, 07:30 Uhr (UTC+01:00)Amtliche Bekanntmachung -
OffenAusschreibung
Elektroarbeiten (VE 29) im Zuge der Baumaßnahme "2603_UKM 1.4 Umbau Zentral OP am Standort Marburg, Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Baldingerstraße, 35043 Marburg"
Zuletzt geprüft am 07.11.2026, 07:30 Uhr (UTC+01:00)Amtliche Bekanntmachung -
OffenAusschreibung
Lüftungsarbeiten (VE 28) im Zuge der Baumaßnahme "2603_UKM 1.4 Umbau Zentral OP am Standort Marburg, Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Baldingerstraße, 35043 Marburg"
Zuletzt geprüft am 07.11.2026, 07:30 Uhr (UTC+01:00)Amtliche Bekanntmachung
Quelle
- Herausgeber
- Bekanntmachungsservice
- Lizenz
- CC0 1.0
- Amtliche Bekanntmachung
- https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/4ddfee3e-1a60-4b9c-8bbe-3393919c12bd
- Zuletzt geprüft
- 7. November 2026, 07:30 Uhr (UTC+01:00)
Maßgeblich ist die amtliche Bekanntmachung. Inteliwert zeigt, was in ihr steht, und verlinkt sie.