Anmelden Zugang anfordern
AnmeldenZugang anfordern
Vergeben

Der Zuschlag ist erteilt. Die Seite bleibt zum Nachschlagen erhalten.

Ähnliche offene Ausschreibungen

VergebenAusschreibung

Sanierung Baulich-Technische Infrastruktur: ELT-FM -BEL

Auf einen Blick

Max-Planck-Gesellschaft Abt.III schreibt Installation von Beleuchtungsanlagen im Freien (CPV 45316100) in München, Kreisfreie Stadt (DE212) aus. Der Zuschlag ist erteilt. Die Bekanntmachung nennt einen geschätzten Wert von 0,10 € zzgl. MwSt. Verfahrensart: Offenes Verfahren.

Aus der Bekanntmachung

Inhalt der gemäß Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen ist die Erbringung von ELT-FM -BEL Das Projekt umfasst die erforderlichen Maßnahmen für die Gewerke ELT-FM und Beleuchtung ca. 59 Unterverteilungen ca.137.000m Kabel und Leitungen ca. 27.000m Datenkabel ca. 315m Kabeltragsysteme E0 und 115m in E30/E90 ca. 3100m Kabelkanäle/Brüstungskanäle ca. 1250 Installationsgeräte (Schalter und Steckdosen) ca. 890 KNX-Geräte im Feld ca. 2 LAN-Schränke 42HE und 6 LAN-Schränke 5HE ca.340 Datendosen ca. 3760 LED-Leuchten DALI Zentralbatterieanlage mit ca. 910 Bereitschaftsleuchten und ca. 305 Fluchtweghinweisleuchten Brandmeldeanlage mit ca. 1110 Automatischen Meldern und 50 Handfeuermeldern Achtung: Diese Ausschreibung beinhaltet Wartungsleistungen. Ausführungsfristen: Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den AG (§5Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen vorauss. bis zum 22.10.2026 zugehen. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) innerhalb von 815 Werktagen nach vorstehend angegebener Frist für den Ausführungsbeginn (5 Arbeitstagen/ Woche) sh. hierzu auch Anlage 1 der Besonderen Vertragsbedingungen VHB-214.. Hinweis betr. Bieterfragen aufgrund besonderer äußerer Ereignisse (z.B. Sars-COV-2 oder Ukraine Krieg): Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Angebotserstellung etwaige mögliche bzw. erkennbare Beeinträchtigungen, z.B. in Bezug auf die Verfügbarkeit von Materialien und Produkten, Arbeitskräften, eine evtl. verzögerte Beibringung von geforderten Nachweisen, Auswirkungen auf etwaige Nachunternehmer etc. Fragen, die in diesem Zusammenhang auftreten, bitten wir rechtzeitig vor Angebotsfrist über das Nachrichtensystem der eVergabe zu stellen.

Eckdaten

Jede Angabe stammt aus der amtlichen Bekanntmachung, zuletzt geprüft am 6. November 2026, 15:30 Uhr (UTC+01:00).

Status
VergebenAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 06.11.2026, 15:30 Uhr (UTC+01:00)
Frist
Keine Frist in der BekanntmachungAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 06.11.2026, 15:30 Uhr (UTC+01:00)
Veröffentlichter Wert
0,10 € zzgl. MwSt.Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 06.11.2026, 15:30 Uhr (UTC+01:00)
Auftraggeber
Max-Planck-Gesellschaft Abt.III, München, DEAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 06.11.2026, 15:30 Uhr (UTC+01:00)
Leistungsort
München, Kreisfreie Stadt (DE212)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 06.11.2026, 15:30 Uhr (UTC+01:00)
Haupt-CPV
Installation von Beleuchtungsanlagen im Freien (CPV 45316100)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 06.11.2026, 15:30 Uhr (UTC+01:00)
Verfahrensart
Offenes VerfahrenAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 06.11.2026, 15:30 Uhr (UTC+01:00)
Lose
1Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 06.11.2026, 15:30 Uhr (UTC+01:00)
Erstmals veröffentlicht
7. Oktober 2026, 13:37 Uhr (UTC+02:00)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 06.11.2026, 15:30 Uhr (UTC+01:00)

Faktenblatt

Inteliwert-Faktenblatt: Sanierung Baulich-Technische Infrastruktur: ELT-FM -BEL – Max-Planck-Gesellschaft Abt.III. Ein Produkt der Bandpey GmbH.
Die Eckdaten dieser Seite als Bild (PNG, 1600 × 900), erstellt aus der amtlichen Bekanntmachung. © Bandpey GmbH; Nutzungsbedingungen. Faktenblatt herunterladen

Lose (1)

  1. Los LOT-0001: Sanierung Baulich-Technische Infrastruktur: ELT-FM -BEL

    Inhalt der gemäß Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen ist die Erbringung von ELT-FM -BEL Das Projekt umfasst die erforderlichen Maßnahmen für die Gewerke ELT-FM und Beleuchtung ca. 59 Unterverteilungen ca.137.000m Kabel und Leitungen ca. 27.000m Datenkabel ca. 315m Kabeltragsysteme E0 und 115m in E30/E90 ca. 3100m Kabelkanäle/Brüstungskanäle ca. 1250 Installationsgeräte (Schalter und Steckdosen) ca. 890 KNX-Geräte im Feld ca. 2 LAN-Schränke 42HE und 6 LAN-Schränke 5HE ca.340 Datendosen ca. 3760 LED-Leuchten DALI Zentralbatterieanlage mit ca. 910 Bereitschaftsleuchten und ca. 305 Fluchtweghinweisleuchten Brandmeldeanlage mit ca. 1110 Automatischen Meldern und 50 Handfeuermeldern Achtung: Diese Ausschreibung beinhaltet Wartungsleistungen. Ausführungsfristen: Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den AG (§5Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen vorauss. bis zum 22.10.2026 zugehen. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) innerhalb von 815 Werktagen nach vorstehend angegebener Frist für den Ausführungsbeginn (5 Arbeitstagen/ Woche) sh. hierzu auch Anlage 1 der Besonderen Vertragsbedingungen VHB-214.. Hinweis betr. Bieterfragen aufgrund besonderer äußerer Ereignisse (z.B. Sars-COV-2 oder Ukraine Krieg): Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Angebotserstellung etwaige mögliche bzw. erkennbare Beeinträchtigungen, z.B. in Bezug auf die Verfügbarkeit von Materialien und Produkten, Arbeitskräften, eine evtl. verzögerte Beibringung von geforderten Nachweisen, Auswirkungen auf etwaige Nachunternehmer etc. Fragen, die in diesem Zusammenhang auftreten, bitten wir rechtzeitig vor Angebotsfrist über das Nachrichtensystem der eVergabe zu stellen.

    CPV
    Installation von Beleuchtungsanlagen im Freien (CPV 45316100), Installation von elektrischen Leitungen (CPV 45310000), Installation von Brandmeldeanlagen (CPV 45312100), Installation von Fernmeldeanlagen (CPV 45314000)
    Ort
    München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Verlauf

  1. 7. Oktober 2026: Zuschlag. Zuschlag an: Rückert GmbH; Auftragswert: 0,10 € zzgl. MwSt.; Eingegangene Angebote: 5; Los LOT-0001.
  2. 7. Oktober 2026, 13:37 Uhr (UTC+02:00): Zuschlagsbekanntmachung Bekanntmachung, Version 01 (Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung). Amtliche Bekanntmachung

Auftraggeber und Ort

Auftraggeber

Max-Planck-Gesellschaft Abt.III
München, DE

Leistungsort

  • München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Weitere Beteiligte in der Bekanntmachung

  • Rückert GmbH (Bieter), Forstern
  • Rückert GmbH (Zuschlag), Forstern

Einordnung

CPV-Codes

  • 45316100: Installation von Beleuchtungsanlagen im Freien
  • 45310000: Installation von elektrischen Leitungen
  • 45312100: Installation von Brandmeldeanlagen
  • 45314000: Installation von Fernmeldeanlagen

NUTS-Regionen

  • DE212: München, Kreisfreie Stadt

Amtliche Unterlagen

In der indexierten Bekanntmachung wurden keine Unterlagen gefunden.

Fragen und Antworten

Wer ist der Auftraggeber?

Max-Planck-Gesellschaft Abt.III, München, DE.

Was wird beschafft (CPV)?

Installation von Beleuchtungsanlagen im Freien (CPV 45316100), Installation von elektrischen Leitungen (CPV 45310000), Installation von Brandmeldeanlagen (CPV 45312100) und Installation von Fernmeldeanlagen (CPV 45314000).

Wo wird die Leistung erbracht (NUTS)?

München, Kreisfreie Stadt (DE212).

Wie hoch ist der geschätzte Wert?

Die Bekanntmachung nennt einen geschätzten Wert von 0,10 € zzgl. MwSt.

Ist die Ausschreibung in Lose aufgeteilt?

Nein, die Bekanntmachung nennt ein einziges Los.

Welche Verfahrensart gilt?

Offenes Verfahren.

Wie gebe ich ein Angebot ab?

Über die amtliche Bekanntmachung oder das darin genannte Portal. Inteliwert gibt keine Angebote ab. Amtliche Bekanntmachung

Bin ich teilnahmeberechtigt?

Inteliwert beurteilt keine Teilnahmeberechtigung. Die Eignungskriterien stehen in der amtlichen Bekanntmachung. Amtliche Bekanntmachung

Weitere Ausschreibungen dieses Auftraggebers

Weitere veröffentlichte Ausschreibungen dieses Auftraggebers in den indexierten Bekanntmachungen, offene zuerst.

Quelle

Herausgeber
Bekanntmachungsservice
Lizenz
CC0 1.0
Zuletzt geprüft
6. November 2026, 15:30 Uhr (UTC+01:00)

Maßgeblich ist die amtliche Bekanntmachung. Inteliwert zeigt, was in ihr steht, und verlinkt sie.

Markdown-Fassung