Anmelden Zugang anfordern
AnmeldenZugang anfordern
Vergeben

Der Zuschlag ist erteilt. Die Seite bleibt zum Nachschlagen erhalten.

Ähnliche offene Ausschreibungen

VergebenAusschreibung

MPI für terrestrische Mikrobiologie Marburg: Umbau und Sanierung Bauteil B: Elektroinstallation

Auf einen Blick

Max-Planck-Gesellschaft Abt.III schreibt Elektroinstallationsarbeiten (CPV 45311200) in Marburg-Biedenkopf (DE724) aus. Der Zuschlag ist erteilt. Verfahrensart: Offenes Verfahren.

Aus der Bekanntmachung

Umbau und Sanierung Bauteil B im MPI für terrestrische Mikrobiologie in Marburg. Liefern und Herstellen der neuen Elektroinstallation im Bauteil B UG - 3.OG. Mengengerüst: 1. Kabel/Leitungen ca. 42.400 m 2. Datenkabel ca. 50.500 m 3. Verlegesysteme ca. 5.100 m 4. Anschlüsse ca. 1.600 5. Verteilungen ca. 50 6. Leuchten ca. 670 Mit der Ausführung ist zu beginnen: innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den AG (§5Abs. 2 Satz 2 VOB/B); die Aufforderung wird Ihnen vorauss. bis zum 15.09.2026 zugehen. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen): innerhalb von 515 Werktagen nach vorstehend angegebener Frist für den Ausführungsbeginn. (5 Arbeitstage/ Woche) Besonderer Hinweis betr. Bieterfragen aufgrund besonderer äußerer Ereignisse (z.B. Sars-COV-2 oder Ukraine Krieg): Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Angebotserstellung etwaige mögliche bzw. erkennbare Beeinträchtigungen, z.B. in Bezug auf die Verfügbarkeit von Materialien und Produkten, Arbeitskräften, eine evtl. verzögerte Beibringung von geforderten Nachweisen, Auswirkungen auf etwaige Nachunternehmer etc. Fragen, die in diesem Zusammenhang auftreten, bitten wir rechtzeitig vor Angebotsfrist über das Nachrichtensystem der eVergabe zu stellen.

Eckdaten

Jede Angabe stammt aus der amtlichen Bekanntmachung, zuletzt geprüft am 4. November 2026, 15:10 Uhr (UTC+01:00).

Status
VergebenAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 04.11.2026, 15:10 Uhr (UTC+01:00)
Frist
Keine Frist in der BekanntmachungAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 04.11.2026, 15:10 Uhr (UTC+01:00)
Auftraggeber
Max-Planck-Gesellschaft Abt.III, München, DEAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 04.11.2026, 15:10 Uhr (UTC+01:00)
Leistungsort
Marburg-Biedenkopf (DE724)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 04.11.2026, 15:10 Uhr (UTC+01:00)
Haupt-CPV
Elektroinstallationsarbeiten (CPV 45311200)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 04.11.2026, 15:10 Uhr (UTC+01:00)
Verfahrensart
Offenes VerfahrenAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 04.11.2026, 15:10 Uhr (UTC+01:00)
Lose
1Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 04.11.2026, 15:10 Uhr (UTC+01:00)
Erstmals veröffentlicht
28. Oktober 2026, 13:03 Uhr (UTC+01:00)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 04.11.2026, 15:10 Uhr (UTC+01:00)

Faktenblatt

Inteliwert-Faktenblatt: MPI für terrestrische Mikrobiologie Marburg: Umbau und Sanierung Bauteil B: Elektroinstallation – Max-Planck-Gesellschaft Abt.III. Ein Produkt der Bandpey GmbH.
Die Eckdaten dieser Seite als Bild (PNG, 1600 × 900), erstellt aus der amtlichen Bekanntmachung. © Bandpey GmbH; Nutzungsbedingungen. Faktenblatt herunterladen

Lose (1)

  1. Los LOT-0001: MPI für terrestrische Mikrobiologie Marburg: Umbau und Sanierung Bauteil B: Elektroinstallation

    Umbau und Sanierung Bauteil B im MPI für terrestrische Mikrobiologie in Marburg. Liefern und Herstellen der neuen Elektroinstallation im Bauteil B UG - 3.OG. Mengengerüst: 1. Kabel/Leitungen ca. 42.400 m 2. Datenkabel ca. 50.500 m 3. Verlegesysteme ca. 5.100 m 4. Anschlüsse ca. 1.600 5. Verteilungen ca. 50 6. Leuchten ca. 670 Mit der Ausführung ist zu beginnen: innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den AG (§5Abs. 2 Satz 2 VOB/B); die Aufforderung wird Ihnen vorauss. bis zum 15.09.2026 zugehen. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen): innerhalb von 515 Werktagen nach vorstehend angegebener Frist für den Ausführungsbeginn. (5 Arbeitstage/ Woche) Besonderer Hinweis betr. Bieterfragen aufgrund besonderer äußerer Ereignisse (z.B. Sars-COV-2 oder Ukraine Krieg): Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Angebotserstellung etwaige mögliche bzw. erkennbare Beeinträchtigungen, z.B. in Bezug auf die Verfügbarkeit von Materialien und Produkten, Arbeitskräften, eine evtl. verzögerte Beibringung von geforderten Nachweisen, Auswirkungen auf etwaige Nachunternehmer etc. Fragen, die in diesem Zusammenhang auftreten, bitten wir rechtzeitig vor Angebotsfrist über das Nachrichtensystem der eVergabe zu stellen.

    CPV
    Elektroinstallationsarbeiten (CPV 45311200)
    Ort
    Marburg-Biedenkopf (DE724)

Verlauf

  1. 16. Oktober 2026: Zuschlag. Zuschlag an: Stasch Elektro-Technik GmbH; Auftragswert: 1 € zzgl. MwSt.; Eingegangene Angebote: 5; Los LOT-0001.
  2. 28. Oktober 2026, 13:03 Uhr (UTC+01:00): Zuschlagsbekanntmachung Bekanntmachung, Version 01 (Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung). Amtliche Bekanntmachung
  3. 28. Oktober 2026, 13:03 Uhr (UTC+01:00): Zuschlagsbekanntmachung Bekanntmachung, Version 01 (Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung). Amtliche Bekanntmachung

Auftraggeber und Ort

Auftraggeber

Max-Planck-Gesellschaft Abt.III
München, DE

Leistungsort

  • Marburg-Biedenkopf (DE724)

Weitere Beteiligte in der Bekanntmachung

  • Stasch Elektro-Technik GmbH (Bieter), Freital
  • Stasch Elektro-Technik GmbH (Zuschlag), Freital

Einordnung

CPV-Codes

  • 45311200: Elektroinstallationsarbeiten

NUTS-Regionen

  • DE724: Marburg-Biedenkopf

Amtliche Unterlagen

In der indexierten Bekanntmachung wurden keine Unterlagen gefunden.

Fragen und Antworten

Wer ist der Auftraggeber?

Max-Planck-Gesellschaft Abt.III, München, DE.

Was wird beschafft (CPV)?

Elektroinstallationsarbeiten (CPV 45311200).

Wo wird die Leistung erbracht (NUTS)?

Marburg-Biedenkopf (DE724).

Ist die Ausschreibung in Lose aufgeteilt?

Nein, die Bekanntmachung nennt ein einziges Los.

Welche Verfahrensart gilt?

Offenes Verfahren.

Wie gebe ich ein Angebot ab?

Über die amtliche Bekanntmachung oder das darin genannte Portal. Inteliwert gibt keine Angebote ab. Amtliche Bekanntmachung

Bin ich teilnahmeberechtigt?

Inteliwert beurteilt keine Teilnahmeberechtigung. Die Eignungskriterien stehen in der amtlichen Bekanntmachung. Amtliche Bekanntmachung

Weitere Ausschreibungen dieses Auftraggebers

Weitere veröffentlichte Ausschreibungen dieses Auftraggebers in den indexierten Bekanntmachungen, offene zuerst.

Quelle

Herausgeber
Bekanntmachungsservice
Lizenz
CC0 1.0
Zuletzt geprüft
4. November 2026, 15:10 Uhr (UTC+01:00)

Maßgeblich ist die amtliche Bekanntmachung. Inteliwert zeigt, was in ihr steht, und verlinkt sie.

Markdown-Fassung