Die Frist aus der Bekanntmachung ist abgelaufen. Die Seite bleibt zum Nachschlagen erhalten.
Ähnliche offene Ausschreibungen
Bau Sozialgebäude Bauhof
Auf einen Blick
Diese Ausschreibung betrifft Bauarbeiten (CPV 45000000) in Sachsen (DED). Die Bekanntmachung nennt als Frist den 5. November 2026, 10:30 Uhr (UTC+01:00). Verfahrensart: de-open.
Aus der Bekanntmachung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Stadt Plauen, Vergabestelle Unterer Graben 1 08523 Plauen Telefon: Fax: E-Mail: […] Internet: https://www.plauen.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 6031 06/65/23/26/1-01 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform d) Art des Auftrags Planung und Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Stadt Plauen FG Stadtwirtschaft Bickelstraße 25 08527 Plauen Deutschland f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Lieferung und Errichtung eines Modulargebäudes Umfang der Leistung: Lieferung und Montage eines witterungsbeständigen Rohgebäudes in Modul-/Containerbauweise auf einem vom Auftraggeber herzustellenden Fundament gemäß dem Raumprogramm. Es wird keine Entwurfsplanung durch den AG vorgegeben. Der Bieter entwickelt auf Grundlage des Raumprogramms und der funktionalen Anforderungen ein eigenes Konstruktions- und Ausführungskonzept einschließlich Werk- und Montageplanung. Mit dem Angebot ist das vorgesehene Konstruktionsprinzip in einer aussagekräftigen, jedoch noch nicht abschließend auszuarbeitenden Form darzustellen. Nach Zuschlag ist die Planung entsprechend den vertraglich vereinbarten Fristen vollständig auszuarbeiten und dem AG zur Freigabe vorzulegen. Ausbauleistungen wie Elektro-Endmontage, Sanitärarmaturen, Innentüren und Fliesenarbeiten im Nassbereich sind bewusst nicht Gegenstand dieser Ausschreibung, da der AG diese Leistungen in Eigenleistung erbringt. g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Sozialgebäude mit Besprechungsraum, Duschen, Toiletten und Umkleideräumen Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 14.12.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 30.04.2027 weitere Fristen: Beginn und Fertigstellungsfrist sind vom Bieter verbindlich mit dem Angebot zu benennen Werk- und Montageplanung einschließlich Fundament-/Gründungsplanung: spätestens 6 Wochen nach Auftragserteilung j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 05.11.2026 um: 10:30 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 11.12.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: 1 Preis (60%), 2 Technisches Konzept / Ausführungsqualität (20%), 3 Bauzeit (10%), 4 Energieeffizienz Heizung / Warmwasser (10%) s) Eröffnungstermin am: 05.11.2026 um: 10:30 Uhr Ort: Stadt Plauen Vergabestelle Unterer Graben 1 08523 Plauen Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Die Submission ist nicht öffentlich (§ 14 Abs 1 VOB/A). Der Auftraggeber stellt den Bietern gem. § 14 Abs. 6 VOB/A die Namen und Anschriften der Bieter, die Endbeträge der Angebote, Preisnachlässe ohne Bedingungen und die Anzahl der jeweiligen Nebenangebote unverzüglich elektronisch zur Verfügung. t) geforderte Sicherheiten keine u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind nach § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend, mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen oder unter https://www.plauen.de/eigenerklaerung Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 Vergaberecht, Preisrecht, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit Stauffenbergallee 2 01099 Dresden Containergebäude (Komplettleistung),Komplettleistung Gebäudeausbau
Eckdaten
Jede Angabe stammt aus der amtlichen Bekanntmachung, zuletzt geprüft am 27. Oktober 2026, 01:30 Uhr (UTC+01:00).
- Status
- OffenAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 27.10.2026, 01:30 Uhr (UTC+01:00)
- Frist
- Frist abgelaufen (vor 1 Tag)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 27.10.2026, 01:30 Uhr (UTC+01:00)
- Leistungsort
- Sachsen (DED)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 27.10.2026, 01:30 Uhr (UTC+01:00)
- Haupt-CPV
- Bauarbeiten (CPV 45000000)Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 27.10.2026, 01:30 Uhr (UTC+01:00)
- Verfahrensart
- de-openAmtliche Bekanntmachung · geprüft am 27.10.2026, 01:30 Uhr (UTC+01:00)
- Lose
- 1Amtliche Bekanntmachung · geprüft am 27.10.2026, 01:30 Uhr (UTC+01:00)
Faktenblatt
Lose (1)
Los LOT-0000: Bau Sozialgebäude Bauhof
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Stadt Plauen, Vergabestelle Unterer Graben 1 08523 Plauen Telefon: Fax: E-Mail: […] Internet: https://www.plauen.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 6031 06/65/23/26/1-01 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform d) Art des Auftrags Planung und Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Stadt Plauen FG Stadtwirtschaft Bickelstraße 25 08527 Plauen Deutschland f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Lieferung und Errichtung eines Modulargebäudes Umfang der Leistung: Lieferung und Montage eines witterungsbeständigen Rohgebäudes in Modul-/Containerbauweise auf einem vom Auftraggeber herzustellenden Fundament gemäß dem Raumprogramm. Es wird keine Entwurfsplanung durch den AG vorgegeben. Der Bieter entwickelt auf Grundlage des Raumprogramms und der funktionalen Anforderungen ein eigenes Konstruktions- und Ausführungskonzept einschließlich Werk- und Montageplanung. Mit dem Angebot ist das vorgesehene Konstruktionsprinzip in einer aussagekräftigen, jedoch noch nicht abschließend auszuarbeitenden Form darzustellen. Nach Zuschlag ist die Planung entsprechend den vertraglich vereinbarten Fristen vollständig auszuarbeiten und dem AG zur Freigabe vorzulegen. Ausbauleistungen wie Elektro-Endmontage, Sanitärarmaturen, Innentüren und Fliesenarbeiten im Nassbereich sind bewusst nicht Gegenstand dieser Ausschreibung, da der AG diese Leistungen in Eigenleistung erbringt. g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Sozialgebäude mit Besprechungsraum, Duschen, Toiletten und Umkleideräumen Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 14.12.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 30.04.2027 weitere Fristen: Beginn und Fertigstellungsfrist sind vom Bieter verbindlich mit dem Angebot zu benennen Werk- und Montageplanung einschließlich Fundament-/Gründungsplanung: spätestens 6 Wochen nach Auftragserteilung j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 05.11.2026 um: 10:30 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 11.12.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: 1 Preis (60%), 2 Technisches Konzept / Ausführungsqualität (20%), 3 Bauzeit (10%), 4 Energieeffizienz Heizung / Warmwasser (10%) s) Eröffnungstermin am: 05.11.2026 um: 10:30 Uhr Ort: Stadt Plauen Vergabestelle Unterer Graben 1 08523 Plauen Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Die Submission ist nicht öffentlich (§ 14 Abs 1 VOB/A). Der Auftraggeber stellt den Bietern gem. § 14 Abs. 6 VOB/A die Namen und Anschriften der Bieter, die Endbeträge der Angebote, Preisnachlässe ohne Bedingungen und die Anzahl der jeweiligen Nebenangebote unverzüglich elektronisch zur Verfügung. t) geforderte Sicherheiten keine u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind nach § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend, mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen oder unter https://www.plauen.de/eigenerklaerung Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 Vergaberecht, Preisrecht, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit Stauffenbergallee 2 01099 Dresden Containergebäude (Komplettleistung),Komplettleistung Gebäudeausbau
Verlauf
- 27. Oktober 2026, 01:30 Uhr (UTC+01:00): Erstbekanntmachung Bekanntmachung, Version 1 (Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung). Amtliche Bekanntmachung
Auftraggeber und Ort
Leistungsort
- Sachsen (DED)
Einordnung
CPV-Codes
- 45000000: Bauarbeiten
- 43000000: Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen
- 44000000: Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen)
- 71000000: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
NUTS-Regionen
- DED: Sachsen
Amtliche Unterlagen
Die Links führen zum Herausgeber. Inteliwert kopiert die Unterlagen nicht.
Fragen und Antworten
Wann endet die Frist?
Die amtliche Bekanntmachung nennt als Frist den 5. November 2026, 10:30 Uhr (UTC+01:00).
Was wird beschafft (CPV)?
Bauarbeiten (CPV 45000000), Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen (CPV 43000000), Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen) (CPV 44000000) und Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen (CPV 71000000).
Wo wird die Leistung erbracht (NUTS)?
Sachsen (DED).
Ist die Ausschreibung in Lose aufgeteilt?
Nein, die Bekanntmachung nennt ein einziges Los.
Welche Verfahrensart gilt?
de-open.
Wie gebe ich ein Angebot ab?
Über die amtliche Bekanntmachung oder das darin genannte Portal. Inteliwert gibt keine Angebote ab. Amtliche Bekanntmachung
Bin ich teilnahmeberechtigt?
Inteliwert beurteilt keine Teilnahmeberechtigung. Die Eignungskriterien stehen in der amtlichen Bekanntmachung. Amtliche Bekanntmachung
Unternehmen, die passen könnten
Mögliche Passung auf Basis öffentlicher Angaben
Unternehmen aus den von Inteliwert erfassten Quellen, nicht der ganze Markt. Inteliwert beurteilt weder Eignung noch Passung oder Chancen.
Trockenbau Wäntig GmbH
SchneebergKMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen AufträgenDachdeckerei Keller GmbH
GrimmaKMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen Aufträgen- KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)
- KMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)
Konrad Leymann GmbH & Co. KG
SulingenKMU (laut Zuschlagsbekanntmachung)Neu bei öffentlichen Aufträgen
Quelle
- Herausgeber
- Bekanntmachungsservice
- Lizenz
- CC0 1.0
- Amtliche Bekanntmachung
- https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/a0d02f3ffc6f4be0
- Zuletzt geprüft
- 27. Oktober 2026, 01:30 Uhr (UTC+01:00)
Maßgeblich ist die amtliche Bekanntmachung. Inteliwert zeigt, was in ihr steht, und verlinkt sie.